导致在施工途中停工,数十天之久,施工单位是否因补偿工人这段期间的误工费和生活费?
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
以下供参： 一、承包方窝工停工确实发生，但索赔数额证据不足，发包方对索赔数额不认可，但对停工负有责任，则法院行使自由裁量权酌定承包方应得的窝工停工损失最高院案件： （2014）民一终字第108号 二、双方施工合同约定承包人放弃发包人导致的窝工停工损失索赔权利，则窝工停工损失不可索赔最高院案件： （2015）民申字第1004号 三、双方施工合同中约定窝工停工索赔程序，承包人未按照程序索赔，则窝工停工索赔金额不予支持最高院案件：（2014）民一终字第56号 四、总包原因导致的劳务分包的窝工损失应向劳务分包的合同相对方分包商索赔，即窝工损失应向合同相对方索赔最高院案件： （2012）民申字第1557号
对内容有疑问，可立即反馈反馈
民工在施工中误伤工友是不需要当事人来承担赔偿责任的，应该由工伤保险部门和用人单位承担，这个也是工伤保险区别于其他伤害的重要特征，因为当事人也为了用人单位的生产利益在工作，不是个人行为，而是职务行为，赔偿责任应该由工伤保险部门和用人单位承担，至于当事人的失误造成伤害，存在过失，应该由单位追究相关责任，给予处罚或者处分，有重大过失，造成特别严重后果的，也可以追究刑事责任。
-
营养费和误工费生活费怎么补偿营养费的赔偿标准一般情况下是按照医疗机构的意见确定的，法律上没有统一规定营养费的赔偿标准，护理费的赔偿标准是根据护理人员的收入状况，护理期限和护理人数来确定的，误工费的赔偿标准是结合着受害者本人的误工损失计算的。
2020.06.07 240 -
停工留薪工资和误工费两者之间的区别停工留薪工资是指工伤职工遭受事故伤害，停止工作，接受工伤医疗的期限所发的工资。误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间（误工时间）内，因无法从事正常工作而实际减少的收入。
2020.05.07 195 -
-
用人单位停工、停职检查期间能否扣发工资、生活费
原劳动部办公厅《关于处理劳动争议案件若干政策性问题的复函》 (劳办发[1994]322号)第2条规定，关于职工被停工、停职检查扣发工资和生活费问题，企业对违纪职工用停工、停职的方式进行处理，如有法律、
2022-04-22 15,340 -
什么是施工单位拖欠工资补偿费?
用人单位拖欠工资的情况下，劳动者要先和用人单位协商，如果协商无法解决，则可以通过以下法律途径来解决：（1）向当地劳动保障监察机构投诉举报。当地劳动保障监察机构的投诉电话可拨打全国统一的劳动保障咨询热线
2022-06-27 15,340 -
职工因工致残在工伤期间的生活补助金和其他费用是怎么计算的？
《工伤保险条例》规定“职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准的，从工伤保险基金支付。工伤保险诊疗
2022-04-19 15,340 -
工伤职工因为工伤补偿不到位组织用人单位施工是否违法
工伤职工因为工伤补偿不到位组织用人单位施工违法。工伤职工就工伤保险待遇与用人单位发生争议，应当通过合法的途径维权。对于用人单位的生产经营活动，工伤职工没有干涉权，阻止用人单位施工是违法行为，可能因为违
2022-03-02 15,340
-
00:51
工人工伤误工费和生活费怎么计算工人工伤误工费和生活费的计算如下： 1、原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付； 2、生活费标准为本单位职工因公出差伙食补助标准。 要求医疗机构出具诊断证明，经办机构同意，工伤职工到统筹地区以外就医。根据相关法律规定可知，停工留薪期一般不超
1,330 2022.05.11 -
01:12
工伤期间误工费有吗工伤期间没有误工费。工伤并不会导致职工的工资损失，因此也就不存在误工费的赔偿。 1、职工因工作遭受事故伤害接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付； 2、职工遭遇工伤，单位还是要向职工支付工资，一般是按照职工工
1,343 2022.06.15 -
01:06
工伤事故误工费补偿标准根据《工伤保险条例》的规定，工伤误工费赔偿由单位按受伤前的月工资标准支付，一般不超过12个月。伤情严重或情况特殊，经劳动鉴定委员会确认后，最长期间不超过24个月。误工费具体包括：工资、资金、津贴等。客观存在的差异性，决定了不同的受害人在遭受
1,892 2022.04.17
