您的位置:法师兄 > 专业问答 > 工期延误了怎么办

工期延误了怎么办

2022-05-22 10:46

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

新疆在线咨询顾问团

2022-05-22回复

专业分析:

出现工期延误时首先要看产生工期延误的具体原因: 第一种情况:如果工期延误的原因是由于双方协商变更工程量、设计、双方同意工期顺延等情况,或者是由于不可抗力导致的工期延误,这种情况双方均不需要承担违约责任。 第二种情况:如果因为消费者未按期支付工程款导致工期延误的,属于消费者违约在先,这个时候反而应当向装修公司支付违约金。 第三种情况:如果不是以上情形,而是由于装修公司自身原因不能按期完工,属于装修公司违约,装修公司应向消费者支付违约金。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张神兵律师

广东律参律师事务所

一、施工单位提出工程延期要求符合施工合同约定的,项目监理机构应予以受理。 二、当影响工期事件具有持续性时,项目监理机构应对施工单位提交的阶段性工程临时延期报审表进行审查,签署工程临时延期审核意见后报建设单位。 当影响工期事件结束后,项目监理机构应对施工单位提交的工程最终延期报审表进行审查,签署工程最终延期审核意见后报建设单位。 三、项目监理机构在作出工程临时延期批准和工程最终延期批准之前,均应与建设单位和施工单位协商。

章法律师

广东律参律师事务所

业主与装修公司构成承揽合同法律关系。装修公司拖延工期的行为属于违约行为,业主可以要求其承担违约责任。业主可以结合自身情况进行维权,先与装修公司进行协商,协商不成,有仲裁协议的可向仲裁机构申请仲裁,若无,则可以通过民事法律途径解决。

律师普法更多>>
  • 出现工期延误怎么办
    出现工期延误怎么办

    出现工期延误以后要工期延误的实际情况,如果是因为双方协商改变工程量、设计,而且双方同意工期顺延,或者是因为不可抗力导致的,那么双方不需要承担违约责任。如果因为消费者没有按期支付工程款从而导致的工期延误,这是消费者违约在先,消费者应当赔偿违约

    2022.04.12 1,124
  • 天天出现工期延误怎么办
    天天出现工期延误怎么办

    一、施工单位提出工程延期要求符合施工合同约定的,项目监理机构应予以受理。 二、当影响工期事件具有持续性时,项目监理机构应对施工单位提交的阶段性工程临时延期报审表进行审查,签署工程临时延期审核意见后报建设单位。 当影响工期事件结束后,项目监理

    2021.03.25 165
  • 装修工期被延误该怎么办
    装修工期被延误该怎么办

    业主与装修公司构成承揽合同法律关系。装修公司拖延工期的行为属于违约行为,业主可以要求其承担违约责任。业主可以结合自身情况进行维权,先与装修公司进行协商,协商不成,有仲裁协议的可向仲裁机构申请仲裁,若无,则可以通过民事法律途径解决。

    2021.02.04 151
专业问答更多>>
  • 工期延误怎么办/?

    出现工期延误,首先要看工期延误的具体原因:第一种情况:如果工期延误的原因是双方协商变更工程量、设计、双方同意工期顺延等。,或者不可抗力造成的工期延误,双方不需要承担违约责任。二是因消费者未按期支付工程

    2021-11-30 15,340
  • 误诊延误了治疗怎么办

    误诊延误了治疗,造成了病情严重的损害后果,属于医疗过错,可以要求医院赔偿。具体赔偿项目可以根据《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第十七条受害人遭受人身损害,因就医治疗支出的各项费用以

    2022-02-02 15,340
  • 工期,工期顺延与工期延误是什么意思?

    所谓工期延误,是指工程施工过程中任何一项或多项工作的实际完成日期晚于计划规定的完成日期,可能导致整个合同工期延长。工期延误通常包括两种情况:一种是在施工过程中,实际施工进度落后于发包人批准的计划施工进

    2021-11-20 15,340
  • 工伤保险延误了一个月怎么办?

    1、建议劳动者催促单位自事故伤害发生之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请,如果单位未按规定提出工伤认定申请的,劳动者自己也可以在事故伤害发生之日起1年内,直接向用人单位所在地统筹

    2022-03-25 15,340
法律短视频更多>>
  • 工期顺延和工期延误有什么区别 01:21
    工期顺延和工期延误有什么区别

    工期延误,即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间,比计划规定的完成时间晚,从而可能使合同工期的延长。 通常情况下,工期延误有两种情形:第一种是在施工时,实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后,但这种情况有可能改变。第二种是在完工并

    3,424 2022.04.15
  • 工期延误违约金上限为多久 01:09
    工期延误违约金上限为多久

    发包方、承包方双方应在合同中约定误期赔偿费,明确每日应赔额度。除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费应当列入竣工结算文件,可以在结算款中直接扣除。如果在工程竣工之前,合同工程内的某一个单位工程已通过了竣工验收,且

    2,894 2022.04.17
  • 临时牌照到期了怎么延期 01:07
    临时牌照到期了怎么延期

    临时牌照到期了,需要到车管所重新申请一张临时牌。但是由于购买机动车暂时未上牌,需要临时上道路行驶,机动车所有人需要多次申领临时行驶车号牌的,车辆管理所核发临时行驶车号牌不可以超过三次。机动车所有人申领临时行驶车号牌应当提交以下证明、凭证:

    5,452 2022.05.11
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?