如何起草个人的服装加工承揽合同
该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!
我也有类似问题!点击提问
个人制作的服装发外加工合同样本 甲方(供应方):____________合同编号:___________ 乙方(加工方):____________签定地点:__________ 现经双方友好协商,特制定以下协议: 一、签定时间:___________交货地点:__________ 制单№款号货品名称数量货期单价每件成本价备注 __________________ 二、甲方以下达“生产加工制单”方式委托加工,明确委托加工服装的款式、数量、货期、及提供OK样板、工艺制作要求和质量标准,经双方认可,即为合同的组成部分,具有与合同同等法律效力。如在生产中途需要改板或在其它特别需求等,必须有书面通知。 三、乙方负责每款生产加工单的双程运输费用。缝纫线由___方提供,其费用由___方承担。线的供应商:______线价:__________ 四、乙方需对甲方提供的所有工艺技术资料、实样、唛架及样板等检验确认无错,方可投入生产。若有问题,需及时通知甲方。否则,造成质量的问题及经济损失,由加工方承担。 五、乙方需根据合同要求保质保量生产并如期交货。由于乙方责任造成不能出货,则按此款数量的零售价赔偿,并承担延误客人合同期的违约金。如超期一天按该货品总价的1%扣款,如超期两天按该货品总价的2%扣款,以此类推,如因甲方原因(物料不齐或其它)造成不能按期交货,双方另行定货期,并需签字生效。 六、乙方交货成品数量缺失,以每千件为单位,三件以下按货品的成本价的两倍予以赔偿。三件以上按该货品的成本价加市场零售价的两倍予以赔偿(在加工费中扣除)。 七、大货送甲方做尾部工序的,发现成品油污、跳线、烂孔、抽纱、色差等情况,通知乙方来解决。如乙方不及时来返执或货期紧迫,甲方尾部帮手配片、返执,甲方则扣除乙方返工工时,按每小时3.00元计算,在加工费中扣除。 八、甲方提供每款布料、物料,按制单裁数规定物料损耗计算,超出部分的费用由乙方承担。甲方必须在一定时间内清点来料、核对一切来料并签收。布料、物料如有质量问题不能生产,应及时交予甲方处理。否则造成损失由乙方承担。 九、裁床开裁前负责对布料进行检查。如发现布料有质量问题(含布料短码)及实际用量超过制单用量,应立即通知甲方商量解决办法,双方确定无异后,方可开裁。 十、甲方如代乙方做以下工序需计还成本:凤眼0.1元/粒,钮门0.025元/粒,打枣0.018元/件。 十一、结算方式:按甲方实际出货数量结算,5‰可接受次品视情况而定(最多按单价半计),超次品按成本价扣回。此月出的货待下月25号至30号结算,如有特殊情况会另行通知。 十二、甲乙双方应本着精诚合作的态度,如因合同或其它产生争议,协商不成,双方可通过法律途径进行解决。 十三、本合同一式二份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力,本合同由双方代表签字这日起生效。 甲方(供应方):_____________乙方(加工方):___________ 地址:________________ 授权代表:_____________ 公司盖章:___________ 授权代表:___________ 公司盖章:__________ 日期:___________ 甲方(供应方):__________ 乙方(加工方):_________ 地址:__________ 授权代表:_________ 公司盖章:________ 授权代表:________ 公司盖章:______ 日期:______
对内容有疑问,可立即反馈反馈
1、合同的主体不同承揽合同的主体为一般主体,承揽人即可以是具有相应的资质的法人,也可以是其他单位或者个人,定作人可以是自然人、法人和其他组织。 2、合同标的物不同 3、合同订立方式不同 4、合同解除条件不同 5、违约救济方式不同 六、定义不同。
合同编号:__________________ 定作方(甲方)_____________________ 承揽方(乙方)_____________________ 一、委托加工项目 1.委托加工产品:_____________________ 2.数量:以甲方下单为准。 3.单价:_______________ 4.交货期限:按乙方接单日起5-7天内交货。具体时间以订单为准。 二、委托加工方式 1.乙方包工包料。乙方必须依照合同规定选用原材料,乙方应在_________年______月_____日将原材料样品交由甲方检验,甲方要求乙方使用的原材料为_________. 2.甲方提供外包装、商标、吊牌、防伪标识。 三、质量要求及技术标准 1.乙方严格按照甲方提出的质量要求进行加工,于_________年______月_____日制作出样品,经甲方确认后封样,该样品由甲方保存。 2.技术标准按照《企业质量问题细则》(见附件)及国家标准。(如企业质量细则标准中有低于国家标准或者与国家标准不符的,按国家标准执行) 四、乙方对质量负责的范围及期限 1.面料、辅料质量的确认; 2.颜色、尺码规格的确认; 3.绣制“炜城”标徽工艺的确认; 4.缝纫手工艺的确认; 5.其他质量问题的确认; 6.乙方负责该批委托加工产品销售期内的质量问题; 7.乙方在合同期内对质量责任需支付保证金 8.甲方允许乙方制作误差率为千分之二。 五、技术资料、图纸提供办法及保密要求 1.甲方提供服装款式、标志图案等图样的技术资料; 2.乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密,不得向任何人泄漏任何相关资料,也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售; 3.未经甲方许可,乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。 六、验收标准、方法和期限 甲方以合同约定的交货日期严格按照样品验收(按合同约定之质量标准),并派业务员跟单,其食宿由乙方负责。 七、包装要求及交货地点、运输方式 1.乙方严格按照甲方的要求进行内、外包装及发运包装; 2.于甲方指定的地点_________交货。 3.运输方式为_________;运费由_________负担。 八、交付金额及销售期限 1.第一次交货根据质量标准,经仓库及跟单员验收确认后,交付总货款的_________%; 2.在销售期内无其他违反合同条款情形的支付余款的_________%; 3.销售期限:_______________________. 九、结算方式 1.在乙方交货后,由乙方开具增值税专用发票交由甲方。 2.甲方以银行划转方式与乙方结算。乙方银行帐户为: 银行户名:_______________________ 开户银行:_______________________ 银行账号:_______________________ 十、违约责任 1.乙方必须严格按照双方规定的时间交货,如逾期交货,乙方应向甲方支付价款总值20%的违约金; 2.乙方隐瞒原材料的缺陷或使用不符合合同规定的原材料而影响产品质量时,甲方有权要求乙方承担重作、减少价款或赔偿损失等违约责任。 3.乙方若制造假冒产品,给甲方造成损害的,应当承担损害赔偿责任,赔偿金额为人民币_________万元,甲方有权通知相关监督检查部门对其进行处罚; 4.乙方若违反甲方的保密要求,甲方有权要求乙方返还相关资料,并视实际情况要求乙方承担赔偿责任; 6.乙方必须严格遵照合同规定的质量要求及技术指标,如果未达到要求而导致退货,乙方向甲方支付退货金额的_________%违约金; 7.乙方无权销售本合同中涉及的加工产品,如乙方私自销售本合同签订的加工品,甲方有权解除合同,乙方应当按该批产品总金额的_________%支付违约金; 8.每件产品必须加贴防伪标识,每少贴一件赔偿甲方_________元; 9.乙方不得以任何方式或途径与甲方客户直接联系,乙方若有此行为,甲方有权终止加工合同,若由此造成甲方损失,甲方有权追究其违约法律责任。 十一、解决合同纠纷的方式 本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,当事人双方同意由甲方所在地人民法院管辖。 十二、其它事项 企业质量问题细则为本合同附件与合同具有同等法律效力。 甲方(盖章)_________乙方(盖章)_________ 授权代表(签字)______授权代表(签字)________ ________年____月____日_________年____月____日 签订地点:_____________
-
加工承揽合同纠纷案上诉状该怎么起草呢?
上诉人:(填写被告人的姓名,性别,出生年月日,民族,文化程度,职业,住址,因何案羁押于何处) 被上诉人:(刑事自诉案件自诉人或被告人、刑事附带民事案件原告人或被告人,刑事公诉案件被告人提出上诉则不列被上诉人)(姓名等基本情况) 上诉人一案,
2024.06.15 22 -
服装加工合同范本该如何写
服装加工合同范本 甲方:(定作方) 乙方:(承揽方) 经双方友好协商,依据《民法典》的相关规定,就甲方向乙方定作服饰的相关事宜,达成本合同。 一、定作物 服装名称款式面料名称计量单位单价金额备注 二、面料、辅料质量标准和要求 三、服装款式特
2024.06.16 8 -
加工合同和承揽合同有何不同?
定作合同是由承揽人根据定作人要求的品种、数量、质量及规格,使用自己的原材料、设备、劳动为定作人加工特定的产品,定作人给付相应报酬的协议;加工承揽合同,是指承揽方按照定作方的要求完成一定工作,并将工作成果交付定作方,定作方接受工作成果并支付约
2022.07.07 33
-
印花税的问题:如何区分建筑安装合同与加工承揽合同(例如装修合同)
根据《国家税务局关于印花税若干具体问题的规定》(国税地字〔〕25号)规定:“依照印花税暂行条例规定,纳税人应在合同签订时按合同所载金额计税贴花。因此,对已履行并贴花的合同,发现实际结算金额与合同所载金
2024-09-13 15,340 -
如何写出加工承揽合同的被告提起诉讼
根据原告提出的诉求,组织证据,进行答辩。按照规定,法院会将原告的起诉状转交被告。作为被告,必须吃透起诉状的内容,明白原告的诉讼请求、事实和理由,做到有的放矢。阅读应诉通知书,了解举证期限。法院在送达起
2022-08-10 15,340 -
加工承揽纠纷的起诉状怎么写(加工承揽合同纠纷起诉状)
根据相关法律,关于加工承揽合同纠纷起诉状如下 民事起诉状 原告:张××,男,19××年××月××日生,××省××市××镇××村××街××号,系××市××汽车车身修理店业主。 被告:××市××贸易有限公
2023-08-07 15,340 -
加工承揽合同合法吗加工承揽合同风险有哪些
加工承揽合同的风险如下:加工承揽业务切忌质量约定不清或口头约定质量,一旦发生纠纷,后患无穷;原材料提供及风险负担,原材料可以由定作方或承揽方提供。
2023-08-10 15,340
-
01:09
加工承揽合同纠纷管辖地
加工承揽合同纠纷管辖地,适用合同纠纷的管辖地。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定可知,合同纠纷有约定管辖法院的,当事人可以向所约定的管辖法院起诉;没有约定管辖法院的,则由被告住所地或者合同履行地法院管辖。 也即发生加工承揽合同纠纷,
1,635 2022.04.17 -
01:17
发生加工承揽合同纠纷怎么解决
发生加工承揽合同纠纷的解决方式如下: 1、当事人可以先协商,通过和解或者调解对合同争议加以解决,合同双方当事人如果在履行合同过程中出现了纠纷,首先应按平等互利、协商一致的原则加以解决; 2、当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据
835 2022.11.21 -
01:43
承揽合同与雇佣合同的区别
承揽合同和雇佣合同主要有下面几点区别: 第一,目的不同。承揽合同订立的目的在于完成工作成果,提供劳动只是完成工作成果的手段。相比之下,雇佣合同签订的目的在于提供劳务,受雇人员只要提供了劳务就可以获得相应报酬; 第二,责任承担不同。如果在承揽
3,466 2022.04.15