石方施工合同怎么写
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
发包人（以下简称甲方） 承包人（以下简称乙方）， 经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 本工程地块土方的开挖、运弃、平整。 二、承包方式： 包挖、包运、平整，不得转包。 三、承包价格： 开挖、运输土方元/m3（石砂） 四、工期要求： 按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。 五、质量与施工要求： 1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。 3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。 4、土方挖完后须经设计、建设（监理）公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。 六、安全要求： 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。 3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。 6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。 七、结算方式： 采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。 八、仲裁与调解： 如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。 单位工程负责人 （甲方） 承包班组长（乙方） 联系电话：联系电话： 年月日年月日
对内容有疑问，可立即反馈反馈
-
施工合同该怎么写施工合同应当按照实际情况来写。一般按照约定的事项来写施工合同，当事人可以参考以下事项： 1、双方当事人的信息，包括法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式； 2、工程范围、建设工期； 3、中间交工工程的开
2022.04.16 1,062 -
个人施工合同怎么写？个人施工合同应写明发包人与承包人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任及索赔条款、保修责任等。
2021.02.28 128 -
垫资施工合同怎么写垫资施工合同的写法： 1、开头写好甲方乙方的具体信息； 2、中间的内容要包括工程名称、地点、项目，承包方式、内容，付款方式等； 3、明确好双方的权利义务； 4、最后签字盖章并附上日期。
2021.02.14 216
-
土石方施工工程合同书怎么写
订立建设工程施工合同可以写明：建设单位和承包单位的企业信息、法定代表人的身份信息、建设工程的概况、施工范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、施工款的支付等。
2022-06-01 15,340 -
石方工程施工免责合同怎么写
发包人（以下简称甲方） 承包人（以下简称乙方）， 经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 本工程地块土方的开挖、运弃、平整。 二、承包方式： 包挖、包运、平整，不得转包。 三、承
2022-07-02 15,340 -
石方工程施工免责合同是怎么写的
根石方工程施工免责合同范本如下: 甲方名称：AAAAAAAAAAAAA乙方名称：BBBBBBBBBBBBB 本着平等互利的原则，按国家相关的法律法规。经甲、乙双方共同协商，达成**土石方平场工程承包合
2022-06-25 15,340 -
墙真石漆施工合同怎么写啊
外墙涂装施工合同 甲方： 乙方： 经甲、乙双方充分协商，决定由乙方承担工程施工，为明确双方责、权、利，本着平等互利的原则，签定以下合同条款，共同遵守执行。以下均以甲、乙方说明！ 工程概况： 工程名称：
2022-06-27 15,340
-
01:15
土石方建筑工程施工合同注意事项土方工程合同注意事项，1、施工。2、爆破作业。3、机械设备。4、施工用电。5、库存保管。土方工程承包注意事项主要是在是施工、爆破以及对库存进行保管过程中需要注意的问题，目的在于保护施工工人的生命安全。针对职员的安全意识较差的现状，企业单位需
2,305 2022.04.15 -
01:17
建筑工程施工承包合同怎么写工程承包合同写法如下：首先需要写明甲乙双方的姓名，写上经过双方协商，乙方愿意承接甲方的工程。然后写明工程的概括、承包的相关方式、工程的范围以及质量要求。其次可以写清楚合同价款，付款的相关方式。最后写上工程的相关期限，在结尾的部分可以写上双方
807 2022.04.25 -
01:07
合伙包工程合同怎么写合伙包工程合同应当这样写：1、合伙的项目情况，以及场所的地点在哪里；2、合伙的经营范围；3、合伙人的相关信息，包括其姓名、性别、住所和联系方式；4、合伙人的出资金额，以及出资方式，还是缴纳出资的时间；5、双方关于利润的分配方式，还有亏损后如
1,790 2022.05.11
