建设工程施工合同通用条款和专用条款
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
1.设计文件； 2.合同范围； 3.技术标准； 4.语言、法规和联系方式； 5.甲方的责任：提供场地条件、提供水电与交通条件、提供施工条件、提供技术资料、发布工程指令、竣工验收等等； 6.乙方的责任：施工准备、提交报告及报表、确保工程进度与质量、负责工程的保护与保修等等； 7.工程监理、施工期、施工组织设计、质量控制、合同价款与支付、设计变更、转让与分包、施工安全及保险问题、竣工验收与结算、工程保修问题、争议、违约、索赔与赔偿等等； 8.合同的中断与终止的情形等相关事宜。
1.设计文件:甲方应在合同签署后14天内按照合同专用条款中约定的份数向乙方提供设计图纸、设计说明和其他设计资料。未经甲方同意，乙方不得将设计文件提供给第三方。2.合同范围:本合同所要实施的具体工作内容、范围及工程界限等，在合同专用条款中约定。3.技术标准。4.语言、法规和联系方式。5.甲方的责任:提供场地条件、提供水电与交通条件、提供施工条件、提供技术资料、发布工程指令、竣工验收等等。6.乙方的责任:施工准备、提交报告及报表、确保工程进度与质量、负责工程的保护与保修等等。7.工程监理、施工期、施工组织设计、质量控制、合同价款与支付、设计变更、转让与分包、施工安全及保险问题、竣工验收与结算、工程保修问题、争议、违约、索赔与赔偿等等。8.合同的中断与终止的情形等相关事宜。
-
合同通用条款和专用条款通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款；专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
2021.01.18 1,059 -
建筑工程合同通用条款对于建设工程施工合同的内容，根据《民法典》第795条的规定，主要包括以下条款： （1）工程范围，主要包括工程名称及地点，建筑物的栋数、结构、层数、面积等： （2）建设工期，即施工人完成施工工程的时间或期限； （3）中间交工工程的开工和竣工时
2021.02.04 768 -
建筑工程施工合同通用条款有哪些建筑工程施工合同通用条款一般如下： 1、工程范围。当事人应在合同中附上工程项目一览表及其工程量，主要包括建筑栋数、结构、层数、资金来源、投资总额以及工程的批准文号等； 2、建设工期。即工程的开工和竣工日期； 3、中间交工工程的开工和竣工日期
2022.05.21 1,659
-
建设工程施工专用合同条款是怎样的
发包方与承包方结合具体工程，经协商一致，可对通用条款进行补充或修改，在专用条款内约定。合同履行中是否执行通用条款要根据专用条款的约定。如果建设工程施工专用合同条款没有对通用条款的某一条款作出修改，则执
2022-07-01 15,340 -
建设工程施工专用合同条款有哪些条例啊？
发包方与承包方结合具体工程，经协商一致，可对通用条款进行补充或修改，在专用条款内约定。合同履行中是否执行通用条款要根据专用条款的约定。如果建设工程施工专用合同条款没有对通用条款的某一条款作出修改，则执
2022-07-06 15,340 -
建筑工程合同通用条款和专用条款的区别
双方一般权利和义务、工程变更。包括工程概况、材料设备供应、合同工期，针对通用条款的内容进行补充或修正。②编制专用条款时应结合项目特点。《通用条款》是适用于各类建设工程施工的条款、违约。包括词语定义及合
2022-03-16 15,340 -
建设工程合同通用条款
合同条款通用部分 1.一般规定 1.1词语定义 除非“合同条款专用部分”另有约定，本合同中下列措词及用语应当具有本条款所赋予的含义。 1.1.1本项目 指发包人根据政府有关部门签发的相关批准文件而建设
2022-02-05 15,340
-
00:53
无效建筑工程施工合同的条件无效的建筑工程施工合同，具有以下条件。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》的相关规定可知，在下列几种情形下订立的建设工程施工合同，均认定为无效合同：1、承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；2
1,531 2022.04.15 -
01:04
劳务合同和建筑工程施工合同的区别劳务合同和建设工程施工合同的区别在于，二者的主体不同，而且二者的订立目的根本不同。劳务合同主要是指，民事主体之间以劳动的形式，提供给另一方主体的服务民事合同。双方签订劳务合同的目的在于，完成某一项劳务以及劳务成果。而建设工程施工合同主要是指
8,214 2022.04.15 -
00:55
建设工程施工合同纠纷管辖怎么确定关于建设工程施工合同纠纷的管辖权确定，有如下两种不同的情形： 1、合同约定存在有效仲裁条款的，依法属于《民事诉讼法》第一百二十四条，双方当事人达成书面仲裁协议申请仲裁、不得向人民法院起诉，人民法院应当告知原告向仲裁机构申请仲裁的情形，该案应
797 2022.04.15
