商品房开发项目施工工期因新冠疫情导致逾期的施工单位如何处理
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
商品房开发项目施工工期因新冠疫情导致逾期的施工单位应当收集政府要求停工以及允许复工的文件，并及时书面告知发包方。 证明在施工单位无过错的情况下，因遵从政府要求而导致的工期延误； 该延误期间为不可抗力因素导致，不属于施工单位违约，工期应当相应顺延。
-
商品房施工因疫情延期复工，施工方属于违约吗商品房施工因疫情延期复工，施工方不属于违约，施工单位应当收集政府要求停工以及允许复工的文件，并及时书面告知发包方。证明在施工单位无过错的情况下，因遵从政府要求而导致的工期延误，该延误期间为不可抗力因素导致，不属于施工单位违约，工期应当相应顺
2021.02.17 125 -
-
政府施工导致房屋开裂如何处理收集因施工房屋受到侵害的证据，向施工方提出赔偿，或协商修复。损失按照损失发生时市场价格或其他合理方式计算。若协商无果，先请鉴定机构对房屋受损情况进行鉴定以明确损害与施工的因果关系，再向法院起诉。
2021.04.09 620
-
因新冠肺炎疫情致使工期延误如何办
在新冠肺炎疫情持续发展的情况下，因新冠肺炎疫情致使工期延误，做到以下几点： 1、严格按照合同约定的步骤和时限向发包单位发出书面通知，说明不可抗力和受阻碍的情况，并提供必要的证明，避免丧失主张免责的权利
2022-08-29 15,340 -
因新冠肺炎疫情致使工期延误该如何办理？
在新冠肺炎疫情持续发展的情况下，因新冠肺炎疫情致使工期延误，做到以下几点： 1、严格按照合同约定的步骤和时限向发包单位发出书面通知，说明不可抗力和受阻碍的情况，并提供必要的证明，避免丧失主张免责的权利
2022-09-01 15,340 -
因新冠肺炎疫情致使工期延误该如何办
1、工期延误： 因政府采取停工等防疫措施直接导致工期延误的，施工企业应按照合同约定的方式及时通知建设单位。 因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的，施工企业应按照合同约定提出工期顺延申请，取
2023-07-19 15,340 -
因新冠肺炎疫情致使工期延误应该如何办
在新冠肺炎疫情持续发展的情况下，因新冠肺炎疫情致使工期延误，做到以下几点： 1、严格按照合同约定的步骤和时限向发包单位发出书面通知，说明不可抗力和受阻碍的情况，并提供必要的证明，避免丧失主张免责的权利
2022-08-29 15,340
-
01:07
开发商逾期交房怎么处理关于开发商逾期交房所产生的纠纷越来越普遍。购房者如果遇到这种情况，可以从以下两个方面来维护自己的合法权益：第一个方面就是要及时止损，解除合同。购房者可以根据法律的规定或者合同的约定来行使合同的解除权，而在商品房买卖合同解除之后，开发商向购房
657 2022.04.17 -
01:03
开发商逾期办房产证怎么处理根据我国《城市房地产开发经营管理条例》，逾期办理房产证的处理办法为： 1、交房日算起90天以内开发商需完成办理房产证，如果逾期属于开发商违约。出卖人逾期交付房产证的行为，可能会给买受人带来重大的损失，所以违约方需要承担赔偿责任。 2、我国房
866 2022.04.17 -
01:31
开发商逾期交房退房流程开发商延期交付房屋属于违约行为，购房者可以退房，并且要求开发商承担违约责任。开发商逾期交房退房流程如下： 1、购房者提出退房要求。购房者应采取正式的通知方式向开发商提出退房要求。开发商延期交房，属于因开发商的过错，开发商应承担违约责任。开发
490 2023.03.22
