石方施工合同是怎样的
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
发包人（以下简称甲方） 承包人（以下简称乙方）， 经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 本工程地块土方的开挖、运弃、平整。 二、承包方式： 包挖、包运、平整，不得转包。 三、承包价格： 开挖、运输土方元/m3（石砂） 四、工期要求： 按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。 五、质量与施工要求： 1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。 3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。 4、土方挖完后须经设计、建设（监理）公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。 六、安全要求： 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。 3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。 6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。 七、结算方式： 采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。 八、仲裁与调解： 如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。 单位工程负责人 （甲方） 承包班组长（乙方） 联系电话：联系电话： 年月日年月日
对内容有疑问，可立即反馈反馈
此纠纷可以先协商解决，如果协商不成，就要到法院诉讼解决。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。
安全施工合同包括双方的单位名称、法人代表、违约责任等。甲方必须及时贯彻公司指令，宣传执行上级和各项规章制度，开展安全活动，对乙方安全活动全过程监督。乙方必须配合甲方项目部的安全管理制度，并制订相应的安全管理制度和安全措施计划、安全任务和目标，上报甲方审核后执行。
-
工程施工合同模板是怎样的建设工程施工合同的主要内容包括以下几项： 1、工程范围。 2、建设工期。 3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程，往往由许多的中间工程组成，中间工程的完工时间，影响着后续工程的开工，制约着整个工程的顺利完成，在施工合同中需对中
2021.01.22 161 -
安全施工合同是怎样安全施工合同的内容包括双方的单位名称、法定代表人身份信息、双方的权利和义务、违约责任等。其中甲方的义务是贯彻公司指令、宣传执行各项规章制度、开展安全活动并监督乙方的安全活动。乙方的义务是配合甲方的安全管理制度，制订相应的安全管理制度和安全措
2020.08.18 117 -
安全施工合同是怎样履行的安全施工合同的内容： 1、双方的单位名称、法定代表人身份信息、双方的权利和义务、违约责任等。 2、甲方的义务是贯彻公司指令、宣传执行各项规章制度、开展安全活动并监督乙方的安全活动。 3、乙方的义务是配合甲方的安全管理制度，制订相应的安全管理
2020.02.04 101
-
怎样可以解除土石方施工合同
出现以下情形之一的，施工合同可以解除： （1）合同的协商解除施工合同经当事人协商一致，可以解除。这是在合同成立以后、履行完毕以前，双方当事人通过协商而同意终止合同关系。当事人的这项权利是合同中意思自治
2022-05-26 15,340 -
石方工程施工免责合同是怎么写的
根石方工程施工免责合同范本如下: 甲方名称：AAAAAAAAAAAAA乙方名称：BBBBBBBBBBBBB 本着平等互利的原则，按国家相关的法律法规。经甲、乙双方共同协商，达成**土石方平场工程承包合
2022-06-25 15,340 -
土石方施工工程合同书怎么写
订立建设工程施工合同可以写明：建设单位和承包单位的企业信息、法定代表人的身份信息、建设工程的概况、施工范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、施工款的支付等。
2022-06-01 15,340 -
什么是建设工程的土石方施工承包合同？
建设施工承包合同，亦称基本建设承揽合同，指一方（承包人，即勘察、设计或施工单位）按期完成并交付他方（发包人，即建设单位）所委托的基本建设工作，而发包人按期进行验收和支付工程价款或报酬的合同。
2022-06-29 15,340
-
01:15
土石方建筑工程施工合同注意事项土方工程合同注意事项，1、施工。2、爆破作业。3、机械设备。4、施工用电。5、库存保管。土方工程承包注意事项主要是在是施工、爆破以及对库存进行保管过程中需要注意的问题，目的在于保护施工工人的生命安全。针对职员的安全意识较差的现状，企业单位需
2,330 2022.04.15 -
01:37
对于无效的建设工程施工合同怎样处理无效的工程施工合同如何处理 对于建设工程施工合同无效，但是建设工程经过竣工验收以后合格的，承包人请求参照合同的约定支付相应工程价款的，应该及时予以支持；对于建设工程施工合同无效，并且建设工程经过竣工验收不合格的，一般需要按照具体的情形分别处
1,281 2022.04.17 -
00:49
双方协议合同书样本是怎样的合同的样本应当包括主要以下条款。首先是当事人的姓名名称，住所，然后是合同的标的，数量，质量，价款。还应当包括履行的期限，地点，方式，违约责任，解决争议的办法等等。合同的样本是可以作为参照的，合同的样，最重要的是要明确具体的双方的权利义务，这
1,634 2022.04.15
