确定竣工验收合格日期的相关规定
该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!
我也有类似问题!点击提问
竣工是承包商完成建设工程的标志。通常情况下,竣工验收通过后,发包方需要进行验收确认并接收工程。 然而,在实际情况下,完工日期与竣工验收时间之间存在差距,因此,准确确定竣工日期具有关键意义,直接关系到工程款支付时间及利息计算,以及逾期竣工可能引发的违约责任及违约金金额,甚至工程风险转移等关键问题。最高人民法院对这个问题做出了明确的指引,包括以下四个方面: (1) 如果双方签订了一份竣工日期认定书,则以该认定书为准。 (2) 根据《解释》第十四条,工程通过竣工验收即为竣工日期。 (3) 如果承包商已经提交了竣工验收报告,而发包方故意拖延验收,则以承包商提交报告之日为准。 (4) 如果工程未经验收,发包方擅自使用,则以其实际占用之日为竣工日期。
对内容有疑问,可立即反馈反馈
竣工验收合格之日与实际竣工日期的区别包括:时间不同。实际竣工日期是指工程已施工完毕的时间,并没有相关部门的认可。而竣工验收合格之日是指工程完工,施工单位自检合格后,并通知有关部门及当地档案中心进行验收;定义不同。建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
-
竣工日期和竣工验收日期有啥区别
竣工日期就是合同约定的建设项目完工之日。竣工验收日期,是指项目竣工后,由合同方或邀请第三方对项目进行验收的日期。竣工备案日期是指建设工程竣工验收后,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主
2024.05.01 31 -
施工合同竣工验收程序的相关情况?
1.竣工验收准备。 2.编制竣工验收计划。 3.组织现场验收。 4.进行竣工结算。 5.移交竣工资料。 6.办理交工手续。 施工项目进入竣工验收阶段,施工合同竣工验收程序是一项复杂而细致的工作,承发包双方和工程监理机构应加强配合协调,按竣工
2024.06.14 34
-
建设工程竣工合格后,以竣工验收的日期作为竣工日期吗
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(一)项规定:建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。《民法典》(2021年1月1日起实施) 第七百九十九
2021-05-07 15,340 -
竣工验收合格之日与实际竣工日期的区别有哪些
竣工验收合格之日与实际竣工日期的区别包括:1、时间不同。实际竣工日期是指工程已施工完毕的时间,并没有相关部门的认可。而竣工验收合格之日是指工程完工,施工单位自检合格后,并通知有关部门及当地档案中心进行
2024-04-18 15,340 -
验收日期和竣工日期
竣工日期是合同约定的建设项目竣工日期。竣工验收日期是指合同方或邀请第三方在项目竣工后验收项目的日期。竣工备案日期是指建设工程竣工验收后,建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的批准文件或
2021-11-20 15,340 -
未进行竣工验收怎么确定工程使用日期
最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包
2023-06-13 15,340
-
00:59
单位工程质量竣工验收合格的条件
单位工程质量竣工验收合格的条件如下。 第一,承包方要完成合同约定和工程涉及的各项内容,确保工程质量符合有关法律法规的规定,和符合合同和设计未见的约定。第二,承包方要向发包方提交带有总监理工程师意见,等相关负责人签字的竣工报告。第三,承包方要
2,149 2022.04.15 -
00:57
建筑工程竣工验收程序是怎样的
建设工程竣工验收的程序包括以下步骤:1,施工单位自检评定。单位工程完工后,施工单位对工程进行质量检查,确认符合设计文件及合同要求,填写《工程验收报告》;2,监理单位提交《工程质量评估报告》,勘察、设计单位提出《质量检查报告》;3,建设(监理
4,826 2022.04.15 -
00:52
建设工程竣工验收有哪些步骤
建设工程竣工验收的步骤并不复杂,主要包括了三个步骤,分别是自检,预检,正式的竣工验收。三个步骤要按照顺序进行,在每一个步骤之中如果发现了问题都要进行补救和调整。具体的来说,首先施工单位要自行组织有关人员进行检查验收,然后再进行预检。预检是由
4,453 2022.04.15