施工方案造成质量缺陷的责任由谁承担？
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
最高人民法院的观点为，原则上施工方案的制订是施工单位的的责任，因此由施工方案造成的质量缺陷应当由施工单位负责的。但是，如果建设单位参与了施工方案的制订，即与施工单位一起共同制订了施工方案，则应承担相应的责任;如果仅仅是同意并在施工方案上签字，则不应承担责任。这是考虑到具体施工方案的制订，需要经过比较长的时间，是专业技术要求。首先第一点肯定得是明确问题，在清楚问题出在哪里之后我们才能针对性地去解决它，出于这一点需求，自然是首当其冲地和甲方也就是施工方进行协商，如果协商不成，再进行法律上的诉讼
《中华人民共和国民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。 《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 《中华人民共和国民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
施工方案造成的质量缺陷责任由施工单位承担。一般来说，制定施工方案是由施工单位制定的，所以造成质量缺陷的话责任是由施工单位承担的，如果建设单位也一起参与了施工方案的制定，那么也应当和施工单位一起承担责任。
原则上施工方案的制订是施工单位的的责任，因此由施工方案造成的质量缺陷应当由施工单位负责。但是，如果建设单位参与了施工方案的制订，即与施工单位一起共同制订了施工方案，则应承担相应的责任。
-
施工方案造成质量缺陷责任谁承担最高人民法院的观点为，原则上施工方案的制订是施工单位的的责任，因此由施工方案造成的质量缺陷应当由施工单位负责。如果建设单位参与了施工方案的制订，即与施工单位一起共同制订了施工方案，则应承担相应的责任;如果仅仅是同意并在施工方案上签字，则不应
2021.02.13 119 -
施工方案造成质量缺陷责任谁承担？一般由施工单位承担施工方案造成的质量缺陷责任。如果建设单位参与了施工方案的制订，要与施工单位一同承担责任；但如果建设单位只是在施工方案上签字的，不需承担责任。
2021.04.27 127 -
施工造成质量缺陷责任谁承担施工方案造成的质量缺陷由施工单位负责。如果建设单位参与了施工方案的制订，要与施工单位一同承担责任；但如果建设单位只是在施工方案上签字的，不需承担责任。
2021.02.05 152
-
施工方案造成质量缺陷责任由谁承担呢?
从质量争议的部位看，有的质量缺陷发生在隐蔽部位，有的发生在非隐蔽部位。从隐蔽工程须经建设单位验收方可进行隐蔽的法律规定来分析，质量缺陷发生在隐蔽部位或非隐蔽部位，其法律后果有很大的区别。如果建设单位未
2022-07-22 15,340 -
施工方案造成质量缺陷责任归谁承担
施工方案造成的质量缺陷由施工单位负责。如果建设单位参与了施工方案的制订，要与施工单位一同承担责任；但如果建设单位只是在施工方案上签字的，不需承担责任。
2021-08-10 15,340 -
施工方案起草造成质量缺陷责任属于谁来承担
从质量纠纷的部位来看，有些质量缺陷发生在隐蔽部位，有些发生在非隐蔽部位。隐蔽工程必须经建设单位验收后才能进行。质量缺陷发生在隐蔽部位或非隐蔽部位，法律后果差异很大。建设单位未经验收或者验收不合格的，擅
2021-12-01 15,340 -
建筑业施工造成质量缺陷需承担的责任
最高人民法院的观点是，原则上施工方案的制定是施工部门的责任，因此施工方案引起的质量缺陷应由施工部门负责。如果建筑公司参与建筑方案的制定，即与建筑公司共同制定建筑方案，担相应责任的只有同意并签署建设方案
2021-10-19 15,340
-
01:02
缺陷责任期和质量保修期的区别缺陷责任期和质量保修期的区别如下： 1、概念不同：缺陷责任期是指，承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程通过竣工验收之日起计算。建设工程保修期是指在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限； 2、期限不同：缺
30,767 2022.04.17 -
00:53
产品质量缺陷诉讼时效产品质量缺陷问题，是消费者和产品使用者在购买或使用商品中经常遇到的问题。产品质量纠纷属于普通的民事纠纷，依据《中华人民共和国民法典》的有关规定，适用三年普通诉讼时效。如果消费者和产品使用者，在因为产品质量缺陷导致损害之后二十年内都没有提起诉
2,954 2022.04.15 -
00:54
民典法规定因紧急避险造成损害的由谁承担民事责任因紧急避险造成损害的，应当根据损害情况确定由谁承担民事责任。 法律明确规定，因紧急避险造成损害的，由引起险情发生的人承担民事责任；危险由自然原因引起的，紧急避险人不承担民事责任，可以给予适当补偿。 因此，因紧急避险造成损害的，应当由引起险情
2,248 2022.05.11
