您的位置:法师兄 > 专业问答 > 公路工程监理合同专用条款

公路工程监理合同专用条款

2023-06-11 17:48

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

四川在线咨询顾问团

2023-06-11回复

专业分析:

合同协议书 (发包人名称,以下简称“发包人”)为实施(项目名称),己接受(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1.本协议书与下列文件一起构成合同文件: (l)中标通知书; (2)投标函及投标函附录; (3)专用合同条款; (4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6)图纸; (7)己标价工程量清单; (8)其他合同文件。 2.上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。 3.签约合同价:人民币(大写)元(¥)。 4.承包人项目经理: 5.工程质量符合标准。 6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 8.承包人应按照监理人指示开工,工期为_日历天。 9.本协议书一式份,合同双方各执一份。 10.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 发包人:(盖单位章)承包人:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字)法定代表人或其委托代理人:(签字) 年月_日年月_日

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

丰培铭律师

天津东方律师事务所

1.1.1 项目 例:项目名称、立项证明、项目情况 1.1.2 工程 例:工程地点、工程造价、工程概况。 2.5 业主财产 例:当监理服务完成或中止时,业主提供给监理单位使用的设施、设备、尚未使用的物品的交接办法。由监理单位负责上述移交工作时,相应费用的计算方法。 2.6 保密 例:业主要求监理单位关于本项目或本工程予以保密的资料内容和保密期限。 4.1 监理单位的赔偿责任 例:监理单位违反监理合同的规定并因此造成业主的经济损失,应根据其所承担责任的比例向业主赔偿。 赔偿金=受损工程的相应监理费×监理单位应承担责任的比例 4.2 业主的赔偿责任 例:业主违反监理合同的规定,并因此造成监理单位的经济损失,应据实向监理单位赔偿。 赔偿金=监理单位的直接经济损失 4.4 赔偿的限额 例:监理单位的累计赔偿限额: 监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的____%(建议比例5%~10%),当达到此限额时,业主有权单方面中止监理合同,并没收监理单位的履约担保全。 业主的累计赔偿限额: 业主据实赔偿监理单位的直接经济损失。 4.5.2 履约担保 业主应根据实际情况,考虑多种监理单位的履约担保方式。 例:担保书格式或保证金形式、担保时间、担保金额(占监理合同金额的比例,建议比例5%~10%)。 4.6.2 业主要求的保险 例:保险的种类、保险的期限、业主的条件。 5.2 监理服务的时间和期限 例:进场期限、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场期限等。 5.4.4 物价变动的补偿办法 例:业主对监理合同有效期内因物价变动而导致监理服务费用的增减,予以或不予弥补(扣除)及其计算方法。 6.2.1 监理服务费用的支付期限 例:自监理合同附件c中 二、4规定的业主支付日起算; 当地资币_____日 外币______ 对过期应付款项的补偿利率: 每日_____‰ 6.3 货币 例:业主支付监理服务费用的货币种类、比例、汇率等。 7.2 语言和法律 例:监理合同的主导语言。 监理合同所遵循的法律。 7.3 _____奖励 例:业主在提前工期、优质工程、节约投资和监理单位的合理化建议等方面,对监理单位的奖励办法: 合理化建议奖励办法 7.5.2 版权 例:未经业主同意,监理单位不得出版的资料内容。 8争端的解决 最终解决争端的方式,可选择仲裁或问法院起诉。 例:双方在此一致同意遵守本仲裁规则,并放弃任何形式的上诉权力。 仲裁规则 b.修正、补充或删除通用条件的条款 双方可根据各自不同的项目特点和环境,针对通用条件中不适用的条款,在此对其予以修正、补充或删除,并在执行过程中以专用条件为准。 最后双方签字盖章。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款;专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

律师普法更多>>
  • 专用合同条款
    专用合同条款

    专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

    2020.06.30 535
  • 合同通用条款和专用条款
    合同通用条款和专用条款

    通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款;专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

    2021.01.18 1,067
  • 通用合同条款和专用合同条款的区别
    通用合同条款和专用合同条款的区别

    通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款;专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

    2021.01.11 888
专业问答更多>>
  • 铁路工程专用合同条款是什么

    关于使用铁路工程专用合同条款的注意事项: 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专

    2022-07-11 15,340
  • 铁路工程专用合同条款包括哪些

    根据铁道部招标范本规定,铁路目前的合同一共分为三种:单价承包合同、工程总承包合同和总价承包合同。

    2022-08-08 15,340
  • 公路工程施工合同专用条款中包括哪些内容?

    公路工程施工合同专用条款包括: 图纸 发包人向承包人提供图纸日期和套数:合同签订后7日内,提供3套施工图。 发包人对图纸的保密要求:执行通用条款。 使用国外图纸的要求及费用承担:本条不采用 双方一般权

    2022-07-11 15,340
  • 铁路工程专用合同的基本条款是什么?

    关于使用铁路工程专用合同条款的注意事项: 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专

    2022-06-13 15,340
法律短视频更多>>
  • 建筑工程专业合同纠纷如何处理 00:59
    建筑工程专业合同纠纷如何处理

    在发生建筑工程专业合同纠纷的时候,当事人可以先尝试进行自行协商。如果双方能够互谅互让,友好的解决争议,那么可以节约时间,也有利于双方日后的交往合作,是当事人解决合同争议的首选方式。如果当事人双方没有办法协商一致,那么就可以看建筑工程合同里面

    750 2022.04.17
  • 注册监理工程师报考条件 01:15
    注册监理工程师报考条件

    根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》的相关规定,报考监理工程师有三个综合的条件,分别是专业条件、学历条件以及从事的工作年限。注册工程师的报考条件有: 1、取得专科及专科以上毕业证书满六年即可拥有报考的资格,大专学历是最低要求且需要工程

    5,132 2021.04.25
  • 没有合同的工程款怎么处理 00:57
    没有合同的工程款怎么处理

    建设单位与承包方未签订建设施工合同,发生工程款纠纷的,可先与建设单位进行协商沟通,要求其支付工程款,如不能达成一致意见的,可以向人民法院起诉来维护自身的合法权益。承包方应当收集证据,证明双方构成建设工程施工法律关系,如招标公告、投标书、中标

    517 2022.06.15
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?