如何印发工程担保合同示范文本?
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
关于印发工程担保合同示范文本的相关通知如下。一、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额支付款项应到达的帐号，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。二、保证责任的解除1、保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。2、我方按照本保函向贵方履行了保证责任后，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。3、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。三、免责条款1、因贵方违约致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2、依照法律规定或贵方与投标人的另行约定，免除投标人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3、因不可抗力造成投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。四、争议的解决因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。五、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
建筑工程施工合同示范文本：首先，建筑工程施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款；其次应当包括违约责任和争议解决方式；最后应当由当事人签名确认。
1、委托单位（甲方）与承揽单位（乙方）姓名； 2、工程概况。包括工程名称、工程地点、承包范围与工程承包方式； 3、施工时间； 4、甲方与乙方工作内容； 5、验收和标准； 6、工程款付款方式； 7、违约责任与质保期； 8、甲乙双方签字盖章。
-
最新合同示范文本首先写明双方个人信息，包括年龄、名字、电话、身份证号、住址等。然后写明双方商议的条例，并应严格遵守。然后写明不受约定相应的惩罚，最后写明签订人的姓名和签订合同的日期。
2021.01.02 212 -
建筑工程勘察合同示范文本的格式怎样表示？建筑工程勘察合同示范文本的格式是： 发包人。 勘察人：发包人委托勘察人承担施工图设计阶段的岩土工程详细勘察任务，并提交合格的勘察成果报告。 合同协议书：工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款等。 通用合同条
2020.04.11 141 -
工程发包合同范本建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。主要包括以下内容： 1、工程概况； 2、工程期限； 3、工程合同总价； 4、材料、设备供应； 5、工程质量和检查验收； 6、施工设计变更； 7、双方负责事项； 8、工程价款的支付与结算
2021.04.20 244
-
有没有工程担保合同示范文本的模板
工程担保合同示范文本的模板如下： 总承包商付款（供货）委托保证合同（试行） 编号：（工字）第号 委托保证人（总承包商，以下称甲方） 住所： 法定代表人： 电话：传真： 保证人（以下称乙方） 住所： 法
2022-06-29 15,340 -
工程咨询合同示范文本
各省、自治区住房城乡建设厅、工商行政管理局，直辖市建委、工商行政管理局（市场监管委），国务院有关部门： 为规范工程造价咨询行业市场秩序，维护工程造价咨询合同当事人合法权益，住房城乡建设部、工商总局制定
2022-07-21 15,340 -
建筑工程合同示范文本的效力是如何的？
要判断合同示范文本的效力，要看满不满足以下条件，合同有效的要件包括： 1、意思表示真实 2、不违反法律或者社会公共利益 3、合同标的须确定和可能 4、行为人具有相应的民事行为能力 只要要件符合，无论是
2022-07-30 15,340 -
什么是合同示范文本
《民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款： （一）当事人的姓名或者名称和住所； （二）标的； （三）数量； （四）质量； （五）价款或者报酬； （六）履行期限、地点和方式； （七
2022-07-18 15,340
-
01:03
担保合同未生效如何承担责任担保合同未生效，也不意味着有过错的当事人不需要承担法律责任。就算双方没有成功订立合同，根据我国民法典第五百条的规定，受到损失的一方可以要求对方承担缔约过失责任。另外需要注意，根据我国民法典第五百零七条的规定，合同不生效的，也不会影响合同中有
1,035 2022.04.17 -
00:55
担保合同中违约责任如何承担担保合同发生于民间借贷关系中，担保合同中承担违约责任的方式在于保证合同是如何约定的，保证的方式包括一般保证和连带责任保证，具体需要承担的违约责任如下： 1、如果是签订的是一般保证合同，仅在债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任； 2、如
725 2022.04.25 -
00:59
建筑工程保险合同纠纷如何处理当发生了建筑工程保险合同纠纷，很多人第一时间想到的就是向法院起诉。向法院起诉也是最常见的方式。建筑工程保险合同是普通的民事合同，由于建筑工程保险合同产生的纠纷属于民事纠纷。当事人向法院起诉的，应当向法院提交民事起诉状，签订的建筑工程保险合同
1,055 2022.04.17
