工期延误的情形有哪些
该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!
我也有类似问题!点击提问
工期延误的情形有: 1、工程量增加; 2、发包人变更设计; 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约支付工程款; 5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当; 6、工程质量鉴定; 7、不可抗力或其他因素。法律依据 《民法典》第八百零一条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。 第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
对内容有疑问,可立即反馈反馈
工期延误的情形包括: 1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。 2、发包人未能按约定的日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能够正常进行。 3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能够正常进行。 4、工程设计变更和工程量增加。 5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。 6、不可抗力。 7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
-
工期延误的情况有哪些
工期延误的情形包括: 1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。 2、发包人未能按约定的日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能够正常进行。 3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能够正常进行。 4、工程设计变更和工
2021.03.23 325 -
误工费的情形有哪些?
受害人因侵权行为受到伤害而无法进行生产劳动和获得报酬;合同一方当事人不履行合同义务或者履行义务不符合合同约定,另一方当事人无法进行生产劳动和获得报酬。
2021.02.08 193 -
延期审理的情形有哪些
1、发现事实不清、证据不足,或者遗漏罪行、遗漏同案犯罪嫌疑人,需要补充侦查或者补充提供证据的; 2、被告人揭发他人犯罪行为或者提供重要线索,需要补充侦查进行查证的; 3、发现遗漏罪行或者遗漏同案犯罪嫌疑人,虽不需要补充侦查和补充提供证据,但
2020.09.12 293
-
工期延误的情形具体有哪些
1、工期延误的情形有:工程量增加;发包人变更设计;发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;发包人未按约支付工程款;发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当;工程质量鉴定;不可抗力或
2022-06-24 15,340 -
工期延误的情形具体有哪些?
1、工期延误的情形有:工程量增加;发包人变更设计;发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;发包人未按约支付工程款;发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当;工程质量鉴定;不可抗力或
2022-06-26 15,340 -
房屋装修工期延误的情形有哪些
1、房东与装修公司签装修合同了吗?合同中对工期延误是怎么约定的;2、拖延工期是因为什么原因造成的,是否存在房东的原因;3、虽然工人与公司没有签订合同,工人提供了劳务,应支付工资;4、口头说要是拖工期要
2022-01-11 15,340 -
延期审理的情形有哪些?
延期审理是指,在法庭审理过程中,遇有影响审判继续进行的情况,法庭决定将案件的审理推迟,待影响的原因消失后,再继续开庭审理。它适用的情形有:需要通知新的证人到庭,调取新的物证,重新勘验、鉴定的;检察院建
2022-08-09 15,340
-
01:21
工期顺延和工期延误有什么区别
工期延误,即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间,比计划规定的完成时间晚,从而可能使合同工期的延长。 通常情况下,工期延误有两种情形:第一种是在施工时,实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后,但这种情况有可能改变。第二种是在完工并
3,372 2022.04.15 -
01:14
工期顺延哪些情况算合法
工期顺延的合法情况有,发包人要求承包人增加工程量;发包人变更设计;发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;以及发包人未按约支付工程款等。施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺
1,106 2022.04.15 -
01:00
逾期交房的免责情形有哪些
在商品房交易过程中,如果买卖双方在购房合同中已明确约定了交付时间,如果开发商超过约定的时间未交房的,则需要承担逾期交房的违约责任,但是合同法也明确规定了逾期免责的例外情况。 根据《合同法》关于不可抗力的规定,逾期交房的免责一般包含以下两种情
1,201 2022.04.17