发包方违约怎么解决
该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!
我也有类似问题!点击提问
根据《》第283条、第284条、第285条的规定,发包人应当对以下违约行为负违约责任: 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。合同在性质上属于承揽合同,发包方作为承揽合同的定作人,应当按照合同的约定尽协助义务,发包人未按照约定的时间和要求向承包人提供建设工程基础性资料造成工程无法按期开工的,发包人应当为此承担相应的违约责任。 2、因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。所谓中途停建,即工程按照合同进行正常建设的过程中,因为某种原因不能继续进行;所谓缓建,即工程按照合同进行建设施工过程中,因某种原因推迟工程的进度或者部分停建,待条件成熟时工程继续进行。因发包人原因造成工程停建缓建的,发包人一方面应当采取措施减少损失,另一方面应当赔偿因工程停建、缓建给承包人造成的损失。 3、因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
对内容有疑问,可立即反馈反馈
-
发包方违约怎么处理?
发包方违约的处理方法:发包人未提供必要的工作条件致使勘察、设计工作无法正常进行的,勘察人、设计人有权停工、顺延工期,并要求发包人承担勘察人、设计人停工期间的损失。 《民法典》第五百七十七条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合
2021.03.19 89 -
发包方违约怎么处理的
发包人未能按照合同约定提供勘察、设计工作所需工作条件的,勘察人、设计人应当通知发包人在合理期限内提供;如果发包人未提供必要的工作条件致使勘察、设计工作无法正常进行的,勘察人、设计人有权停工、顺延工期,并要求发包人承担勘察人、设计人停工期间的
2021.02.13 77 -
租房甲方违约怎么解决
租房甲方违约双方可以先进行私下协商解决,协商不成的,应当按照房屋租赁合同约定提请民事诉讼或者申请仲裁解决,一旦判决书生效,当事人不得再以同一纠纷向人民法院提起诉讼。
2021.03.07 115
-
开发商违约怎么解决
1、开发商构成违约,你有权依据合同,追究开发商的违约责任,要求支付违约金或退还购房款。 2、如果无法交房,则开发商构成根本违约,你有权解除合同,要求开发商返还购房款,有其他损失的,还可以要求赔偿你的损
2022-04-17 15,340 -
甲方违约怎么解决
由于丙方和乙方签订的合同,丁方有权申请财产保全,查封材料款,甲方只能依据和乙方的合同,主张乙方承担违约责任。建议立即起诉。 最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定 第二十八条对已
2022-02-18 15,340 -
开发商违约不交房,怎么处理违约的解决方法?
如果开发商违约不交房,购房者可以根据法律和合同的有关规定选择解除合同或索赔违约金。有效的办法是联合大多数业主投诉,引起主管部门的重视,帮助消除房地产的违法因素,完成手续,真正保护业主权益。
2021-11-12 15,340 -
房产合同违约包括什么解决方式
房产合同违约是签订房产买卖合同后买方或卖方的违约。对于逾期违约,守约当事人依法选择下列救济方式来追究对方当事人的法律责任:第一,采取自救手段,维护自身利益。依《》第94条规定,对于逾期违约,守约方依此
2022-08-24 15,340
-
00:53
卖房违约怎么解决
卖房的一方违约,买房的一方可以要求其承担违约责任。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定,房屋买卖合同的一方违反合同约定,未履行义务的话,非违约方可以要求其继续履行。违约方在一定期限内仍不履行义务,非违约方可以向法院请求强制履行。但是,就算
1,733 2022.04.15 -
01:01
离婚协议违约怎么解决
在登记离婚之后,对方不履行离婚协议书所附的义务和内容,可以向人民法院提起诉讼,请求法院强制执行其中可以强制执行的内容。能够强制执行的内容,就包括了共同财产的分割问题,以及给付子女抚养费的问题。这主要是根据我国婚姻法司法解释二的规定,双方登记
937 2022.04.17 -
00:58
土地承包合同一方违约如何解约
土地承包合同一方违约的话,当事人可以与对方进行协商,双方共同协议决定是否需要解除合同。另外,当事人还可以根据双方事先的约定,单方面行使解除合同的权利。还有,根据我国民法典第五百六十三条的规定,如果对方的违约行为已经构成了根本违约的程度,这时
1,306 2022.05.11