防腐工程施工合同范本怎么写
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）按照《中华人民共和国》、《中华人民共和国》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本施工有关事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：技改编号（技改项目填写）：工程内容：材料提供方：防腐保温工程用主材及部分辅材由甲方供应。其中包括但不限于硅酸铝板（毡）、橡塑、油漆涂料以及配套稀释剂、彩钢板、玻纤布、铝板、玻璃鳞片、环氧树脂、环氧沥青漆等由甲方供应。石英砂、钢丝刷、黄砂、河砂、铆钉、扣钉、砂纸砂布及各种涂刷用具等辅材由乙方提供。材料提供方：；机械提供方：。（填“甲方”或“乙方”）二、工程承包范围承包方式：包工包辅材。三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天四、质量标准工程质量要求符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2020合格标准。五、合同价款概算金额（大写）：万元（人民币）（小写）：万元其它约定：六、合同文件使用的语言文字，标准和适用法津6.1合同语言：汉语6.2适用：《合同法》、《建筑法》6.3适用标准规范：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2020、《JGJ59-99建筑施工安全检查标准》、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范GBJ126—89》、《工业设备及管道防腐蚀工程施工及验收标准HGJ229—91》及国家有关规范。七、工程施工图甲方负责向乙方提供施工图或工作联系单。八、驻工地代表甲方驻工地代表：乙方驻工地代表：监理驻工地代表：
对内容有疑问，可立即反馈反馈
建筑施工工程承包合同范本是：发包人与承包人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任及索赔条款、保修责任等。
建筑工程施工承包合同的写法如下： 1、首先需要写明发包方和承包方的基本信息； 2、然后针对承包工程概况、工程质量、工期、价款及支付方式、双方的权利与义务、违约责任以及争议解决的方式等作出具体约定； 3、最后由双签字盖章、注明日期。
-
-
-
工程付款合同怎么写范本合同一般应按如下结构来写： 一、标题。标题要根据合同的性质来确定。 二、首部。首部只要写明双方当事人的名称(姓名)及某方即可。如：“甲方：小王。乙方：小李”。 三、正文。 1、简单叙述合同目的和订立情况。 2、合同目的(即合同标的)。 3、
2021.01.25 409
-
防腐工程施工现场合同范本怎么写
甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）按照《中华人民共和国》、《中华人民共和国》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本施工有关事项协商一
2022-09-07 15,340 -
防腐工程合同范本怎么写？
甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）按照《中华人民共和国》、《中华人民共和国》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本施工有关事项协商一
2022-09-07 15,340 -
防腐工程合同范本怎么样写？
甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）按照《中华人民共和国》、《中华人民共和国》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本施工有关事项协商一
2022-09-07 15,340 -
防腐工程合同范本会怎么写?
甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）按照《中华人民共和国》、《中华人民共和国》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本施工有关事项协商一
2022-09-07 15,340
-
01:17
建筑工程施工承包合同怎么写工程承包合同写法如下：首先需要写明甲乙双方的姓名，写上经过双方协商，乙方愿意承接甲方的工程。然后写明工程的概括、承包的相关方式、工程的范围以及质量要求。其次可以写清楚合同价款，付款的相关方式。最后写上工程的相关期限，在结尾的部分可以写上双方
813 2022.04.25 -
01:07
合伙包工程合同怎么写合伙包工程合同应当这样写：1、合伙的项目情况，以及场所的地点在哪里；2、合伙的经营范围；3、合伙人的相关信息，包括其姓名、性别、住所和联系方式；4、合伙人的出资金额，以及出资方式，还是缴纳出资的时间；5、双方关于利润的分配方式，还有亏损后如
1,813 2022.05.11 -
00:55
建设工程施工合同纠纷管辖怎么确定关于建设工程施工合同纠纷的管辖权确定，有如下两种不同的情形： 1、合同约定存在有效仲裁条款的，依法属于《民事诉讼法》第一百二十四条，双方当事人达成书面仲裁协议申请仲裁、不得向人民法院起诉，人民法院应当告知原告向仲裁机构申请仲裁的情形，该案应
807 2022.04.15
