您的位置:法师兄 > 专业问答 > 新冠肺炎作业应尽量怎么办

新冠肺炎作业应尽量怎么办

2021-12-04 20:00

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

内蒙古在线咨询顾问团

2021-12-04回复

专业分析:

在建设工程领域,不可抗力造成的工期延误损失,发包人与施工单位合同约定的,没有约定的,参照《建设工程施工合同》示范文本(GF-2017-0201)根据规定的原则,施工单位可以以不可抗力为由向发包人主张部分赔偿,并要求其合理分担相应的损失。施工合同示范文本(GF-2017-0201)第17、3、第二条规定:不可抗力造成的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同当事人按照下列原则承担:(一)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏,以及因工程损坏造成的第三人伤亡和财产损失,由发包人承担;(二)承包人施工设备的损坏,由承包人承担;(三)发包人和承包人承担各自的人员伤亡和财产损失;(四)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已造成或将造成工期延误的,应当顺延工期,由此造成承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担,停工期间必须支付的工人工资由发包人承担;(五)因不可抗力造成或者会造成工期延误,发包人要求赶工的,由此增加的赶工费用由发包人承担;(六)承包人在停工期间按照发包人的要求,由发包人承担工程的管理、清理和修复费用。不可抗力发生后,合同当事人应采取措施尽可能避免和减少损失的扩大。任何一方未采取有效措施导致损失扩大的,应当对扩大的损失承担责任。因合同一方延期履行合同义务,延期履行期间遇到不可抗力的,不免承担违约责任

法律依据:

《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。 当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

章法律师

广东律参律师事务所

新冠肺炎没医保的方法具体如下:患者因治疗新冠疫情产生的相关治疗费用,首先由患者自身的医保进行报销,剩余的部分由当地财政兜底;如果患者自身没有医疗保险,即产生的所有费用均由当地财政兜底。

章法律师

广东律参律师事务所

一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。属于妨害国境卫生检疫罪,本罪侵犯的客体是国家对国境卫生检疫的正常管理活动。引起检疫传染病传播或者有传播严重危险是构成本罪的结果条件。

律师普法更多>>
  • 新冠肺炎的工资怎么算
    新冠肺炎的工资怎么算

    新冠肺炎期间工资按照劳动者正常出勤的工资标准。公司因为疫情停产停工,要按照国家有关规定支付工资或者发放生活费。 根据《人力资源社会保障部办公厅关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》规定,因政府实施隔离措施或采取其

    2020.02.05 2,284
  • 新冠肺炎补助政策
    新冠肺炎补助政策

    在公民患有新冠肺炎被确诊或者存在疑似的情形,国家给患者进行了相当大程度的补贴,基本不需要自费,国家财政支付所有的新冠肺炎患者能够接受医院的救治。除了对患者本人的补助,很多高校还对于湖北籍的学子进行了1000-3000元不等的补助,并且对于新

    2021.03.26 3,799
  • 新冠肺炎期间工资怎么发
    新冠肺炎期间工资怎么发

    新冠肺炎期间工资应当按照不低于当地最低工资标准来发放,因隔离没有工作也需要发放生活费,劳动者未获得工资待遇的,可以向劳动仲裁部门申请仲裁处理。

    2020.07.24 174
专业问答更多>>
  • 肺炎新冠传染吗?

    造成新冠肺炎传播的,应当承担相应的刑事责任。根据《刑法》第三百三十二条的规定,违反国境卫生检疫规定,造成检疫传染病传播或者传播严重危险的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,

    2021-12-22 15,340
  • 新冠肺炎以后工作影响吗

    在新冠肺炎疫情持续发展的情况下,因新冠肺炎疫情致使工期延误,做到以下几点: 1、严格按照合同约定的步骤和时限向发包单位发出书面通知,说明不可抗力和受阻碍的情况,并提供必要的证明,避免丧失主张免责的权利

    2022-09-01 15,340
  • 新型冠状病毒感染肺炎怎么治疗,新型冠状病毒感染肺炎怎么治疗

    《传染病防治法》规定,拒绝隔离治疗或隔离期未满擅自隔离治疗的,公安机关可协助医疗机构采取强制隔离治疗措施。医疗机构发现乙类或丙类感染患者,应根据病情采取必要的治疗和控制感染措施。

    2021-10-22 15,340
  • 新冠肺炎疫苗免费几天

    是免费的。根据有关规定,确诊新型冠状病毒感染的肺炎患者的医疗费用,基本医疗保险、大病保险、医疗救助等按规定支付后,个人负担部分由财政补助,实施综合保障。二、确诊新型冠状病毒感染的肺炎异地就医患者,先救

    2021-10-27 15,340
法律短视频更多>>
  • 新房质量问题怎么办 00:54
    新房质量问题怎么办

    购房者在验收房屋的时候,如果发现房屋存在质量问题,那么可以拒绝收房,并且一定要做好记录,留好相关的证据材料,比如通过拍照的方式来记录房屋质量不合格的地方。其次,购房者可以查看购房合同之中关于房屋交付质量标准的约定,以及关于退房的约定。如果合

    1,905 2022.04.17
  • 高空作业证怎么办理 01:10
    高空作业证怎么办理

    高空作业证的办理,一般可以分为以下的两个步骤,具体如下: 1、特种作业人员在参加培训前必须到当地县级以上医院进行体检,体检合格者方可参加与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训; 2、培训报名时需填写《特种作业人员培训申报表

    17,301 2022.04.17
  • 新房质量有问题怎么办 00:52
    新房质量有问题怎么办

    商品房的质量是每一个购房人都特别看重的地方,质量好的商品房住着才会有安全感。如果商品房质量出现问题,发生商品房质量纠纷的时候,那么购房者一定要利用法律的手段维护自己的合法权益。根据法律的规定,房屋主体结构质量不合格或者是房屋存在其他的质量问

    1,327 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?