超过合同标准工期的建设工程合同由谁负责？
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
施工合同超过合同工期由谁负责应视具体情形而定。如果是发包方的原因导致超出合同工期的，一般都由发包方承担延期责任。如果超过合同工期是因施工方导致的，则由施工方负责。根据《民法典》第八百零一条的规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。第八百零四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。《民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
在施工合同约定工期时，如果超出了合同工期，需要分不同的原因进行讨论： 1、如果是发包方的原因，那么在这种情况下，一般都由发包方承担延期责任。 2、如果是因为施工方的原因，导致超过工期的，则由施工方负责。 3、因为不可抗力的因素导致的施工无法继续，由此产生的延期不应当由施工方负责，发包人不得据此要求施工方承担赔偿责任。
在施工合同约定的工期内，如果超过合同工期，需要根据不同的原因进行讨论。如果是发包人的过错，比如发包人的现场协调问题，导致施工人员无法进入施工现场，或者是发包人提供了施工材料，但材料无法进入现场，那么在这种情况下，一般由发包人承担延误责任。
-
工程超过合同期限谁负责在施工合同约定工期时，如果超出了合同工期，需要分不同的原因进行讨论： 1、如果是发包方的原因，那么在这种情况下，一般都由发包方承担延期责任。 2、如果是因为施工方的原因，导致超过工期的，则由施工方负责。 3、因为不可抗力的因素导致的施工无法
2021.03.02 175 -
施工合同超过合同工期谁负责在施工合同约定工期时，如果超出了合同工期，需要分不同的原因进行讨论： 1、如果是发包方的原因，那么在这种情况下，一般都由发包方承担延期责任。 2、如果是因为施工方的原因，导致超过工期的，则由施工方负责。 3、因为不可抗力的因素导致的施工无法
2021.04.23 166 -
-
建筑工程合同超过合同的工期该谁负责?
施工合同超过合同工期由谁负责应视具体情形而定。如果是发包方的原因导致超出合同工期的，一般都由发包方承担延期责任。如果超过合同工期是因施工方导致的，则由施工方负责。根据《民法典》第八百零一条的规定，因施
2022-06-04 15,340 -
施工合同超过合同工期谁负责
施工合同超过合同工期由谁负责应视具体情形而定。如果是发包方的原因导致超出合同工期的，一般都由发包方承担延期责任。如果超过合同工期是因施工方导致的，则由施工方负责。根据《民法典》第八百零一条的规定，因施
2022-05-11 15,340 -
建设工程评标由谁负责
评标由招标人代表和物业管理方面的专家组成的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关物业管理的技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中专家人数不得少于成员
2022-01-30 15,340 -
建设工程合同纠纷由谁管辖？
建设工程合同纠纷由工程所在地人民法院管辖《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条下列案件，由本条规定的人民法院管辖：（一）因房地产纠纷提起的诉讼，由房地产所在地人民法院管辖；（二）因港口作业发生纠纷提起
2021-11-19 15,340
-
00:57
建设工程合同包括哪些合同?依据现行《中华人民共和国民法典》的相关规定，建设工程合同的类型主要包括： 1、施工合同、勘察合同和设计合同； 2、合同的具体内容包括，当事人的姓名或名称、住所等信息； 3、工程的名称、范围、质量； 4、建设工期； 5、竣工验收； 6、质量保
4,041 2022.04.17 -
00:43
建设工程合同无效情形具体到建设工程施工合同领域，以下几种情形会导致建设工程施工合同无效。第一是承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。第二是建设工程是必须要进行招标，但是实际上并没有中标或者中标无效的。第三是没有资质的实际施工人借用他人的资质来签订的。
2,176 2022.04.17 -
01:19
建设工程合同的种类有哪些建设工程合同主要包含以下三种类型： 1、建设工程勘察合同； 2、建设工程设计类合同； 3、建设工程施工类合同；建设工程合同，主要指的是承包人进行工程建设，发包人支付相应工程价款的合同，通常该合同需采用书面的形式进行签订。 建设工程合同的内容
6,487 2022.04.15
