您的位置:法师兄 > 专业问答 > 对建设工程开工日期有争议如何认定

对建设工程开工日期有争议如何认定

2022-11-03 16:11

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

河南在线咨询顾问团

2022-11-03回复

专业分析:

对建设工程开工日期有争议的,按照以下情形予以认定: (一)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期。 (二)承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期。 (三)发包人或者监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的,应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间,并结合是否具备开工条件的事实,认定开工日期。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张神兵律师

广东律参律师事务所

对建设工程开工日期有争议的认定是:开工日期以开工通知载明的日期为准。开工通知发出后尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期;经发包人同意提前进场施工的,以承包人实际进场时间为开工日期。

张神兵律师

广东律参律师事务所

(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; (二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期; (三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

律师普法更多>>
  • 对建设工程实际竣工日期有争议如何确定?
    对建设工程实际竣工日期有争议如何确定?

    对建设工程实际竣工日期的确定: 1、双方确认竣工的日期; 2、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; 3、承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

    2020.02.11 100
  • 建设工程的开工日期有争议的应当如何确定
    建设工程的开工日期有争议的应当如何确定

    建设工程的开工日期有争议的,按照开工通知载明的日期确定;开工通知发出后尚不具备开工条件的,按照开工条件具备的时间确定;因承包人导致开工时间推迟的,按照开工通知载明的时间确定;经发包人同意提前进场施工的,按照承包人实际进场时间确定。

    2020.08.16 164
  • 对建设工程实际竣工日期有争议该如何确定
    对建设工程实际竣工日期有争议该如何确定

    一、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; 二、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期; 三、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

    2020.07.23 298
专业问答更多>>
  • 对建设工程开工日期有争议是怎样认定

    1、开工日期以开工通知载明的日期为准。开工通知发出后尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期;经发包人同意提前进场施工的,以承包人

    2022-06-25 15,340
  • 对建设工程开工日期有争议该怎样认定

    对建设工程开工日期有争议的认定是:开工日期以开工通知载明的日期为准。开工通知发出后尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期;经发包

    2022-07-20 15,340
  • 对建设工程开工日期有争议怎样认定的

    1、开工日期以开工通知载明的日期为准,开工通知发出后尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期 2、因承包人导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期 3、经发包人同意提前进场施工的,

    2022-06-11 15,340
  • 建设工程开工日期有争议怎样认定

    1、开工日期以开工通知载明的日期为准,开工通知发出后尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期 2、因承包人导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期 3、经发包人同意提前进场施工的,

    2022-06-24 15,340
法律短视频更多>>
  • 建设工程施工纠纷管辖权如何确定 00:56
    建设工程施工纠纷管辖权如何确定

    建设工程施工纠纷是工程建设过程中常见的纠纷,通常是因为建设工程合同履行的问题引发的。 面对合同纠纷,依据我国《民事诉讼法》和有关司法解释作出了相应的规定,要分三步进行分析: 1、首先,看合同是否有有效的仲裁协议,或合同中是否存在有效的仲裁条

    1,335 2022.05.11
  • 无效建筑工程施工合同如何认定 00:51
    无效建筑工程施工合同如何认定

    根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》的相关规定可知,在下列几种情形下订立的建设工程施工合同均认定为无效:第一,承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的。第二,没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施

    1,123 2022.04.15
  • 如何认定开设赌场罪 01:02
    如何认定开设赌场罪

    开设赌场罪的认定标准如下: 1、主体要件,该罪的犯罪主体是一般主体; 2、主观要件,该罪主观上是故意; 3、客体要件,该罪侵犯的客体是正常的社会管理秩序; 4、客观要件,该罪在客观上表现为开设、经营赌场的行为。一旦赌场开始正式营业,投入资金

    841 2022.05.27
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?