发包方一直拒不结算工程款怎么办
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
发包方拒不结算工程款分如下情况采取相应措施： 1、以发包方的甲方尚未支付为理由，拒不支付。 将发包方的甲方列为被告或第三人，在一个案件中处理。同时，法院通常对于只有发包方的甲方支付工程款后，发包方才支付给施工方支付工程款的约定也是不支持的。 2、以质量或工期延误为由拒不支付。 擅自使用不得就质量问题主张权利，未支付进度款工期顺延等。施工方应当通过专业的律师区分质量或工期延误产生的原因，依法确定责任方，进而依法主张权利。 3、以存在变更或增项为由拒不支付。 增项款应与进度款同时支付。 4、以施工方中途撤场为由拒不支付。 施工方中途撤场通常是因为发包方违约或者第三方原因导致合同目的不能实现。施工人在主张工程款时，一定要重视证据的收集，保留撤场不是施工方原因造成的证据，保留已完工程量的证据。
《建设工程价款结算暂行办法》第二十条 当事人对工程造价发生合同纠纷时，可通过下列办法解决： (一)双方协商确定; (二)按合同条款约定的办法提请调解; (三)向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
发包方拒不结算工程款可以通过支付令的方式索要。发生工程结算纠纷时承包方可以申请支付令，或者向法院递交起诉状，由法院判决发包方还款；法院判决后发包方不还款的，承包方可以申请强制执行。
发包方拒不结算工程款的,承办方可以进行催告,催告其在合理的期限内支付工程的价款。如果发包方仍不支付,承办方可以与发包方协商,将工程折价,除非工程不宜折价或拍卖的除外。协商无法达成一致的,承办方也可以请求人民法院依法拍卖该工程,并就拍卖或者折价取得的价款优先受偿。
-
发包方拒不结算工程款怎么办？发包方拒不结算工程款分如下情况采取相应措施： 1、以发包方的甲方尚未支付为理由，拒不支付。将发包方的甲方列为被告或第三人，在一个案件中处理。同时，法院通常对于只有发包方的甲方支付工程款后，发包方才支付给施工方支付工程款的约定也是不支持的。
2020.09.15 153 -
发包方拒不结算工程款怎么办发包方拒不结算工程款的，承办方可以进行催告，催告其在合理的期限内支付工程的价款。如果发包方仍不支付，承办方可以与发包方协商，将工程折价，除非工程不宜折价或拍卖的除外。协商无法达成一致的，承办方也可以请求人民法院依法拍卖该工程，并就拍卖或者折
2022.04.12 2,011 -
发包方拒绝结算工程款怎么办发包方拒不结算工程款的解决方式：受害人可以起诉承包方。法律规定，承包人雇佣的工人并不与发包人形成直接的法律关系，工人直接向发包人讨要承包人拖欠的工资并没有任何
2020.02.19 151
-
发包方拒不结算工程款怎么办？
发包方拒不结算工程款分如下情况采取相应措施： 1、以发包方的甲方尚未支付为理由，拒不支付。 将发包方的甲方列为被告或第三人，在一个案件中处理。同时，法院通常对于只有发包方的甲方支付工程款后，发包方才支
2022-07-15 15,340 -
发包方拒不结算工程款怎么办
发包方拒不结算工程款分如下情况采取相应措施： 1、以发包方的甲方尚未支付为理由，拒不支付。 将发包方的甲方列为被告或第三人，在一个案件中处理。同时，法院通常对于只有发包方的甲方支付工程款后，发包方才支
2022-10-15 15,340 -
发包方拒不结算工程款的怎么办
发包方拒不结算工程款分如下情况采取相应措施： 1、以发包方的甲方尚未支付为理由，拒不支付。 将发包方的甲方列为被告或第三人，在一个案件中处理。同时，法院通常对于只有发包方的甲方支付工程款后，发包方才支
2022-12-02 15,340 -
发包方拒不结算工程款该怎么办？
发包方拒不结算工程款分如下情况采取相应措施： 1、以发包方的甲方尚未支付为理由，拒不支付。 将发包方的甲方列为被告或第三人，在一个案件中处理。同时，法院通常对于只有发包方的甲方支付工程款后，发包方才支
2022-11-03 15,340
-
01:42
发包人拒不支付工程款怎么办发包人拒付工程款的处理方法如下： 1、发包人不组织验收、不使用的，拒绝支付工程款。在这种情况下，承包人只能起诉发包人支付工程款，并要求对工程质量进行鉴定。经鉴定，质量符合合同规定或者国家规定的，由发包人支付工程款；质量不符合合同或者国家规定
1,641 2022.04.17 -
00:47
发包方拖欠工程款怎么办发包方拖欠工程款的，承包方可以采取以下的方式维护自身的合法权益：首先，根据我国《民法典》第八百零七条的规定，如果建筑工程合同的发包人没有能力承担债务的，那么应当对承包人的工程款优先清偿，顺序优先于抵押权和其他的债券。其次，双方可以就工程款事
1,187 2022.04.17 -
01:00
一直拖欠工资不发怎么办如果单位拖欠工资，要分两种情况：劳动者可以选择解除劳动合同，并且要求用人单位支付经济补偿金；劳动者选择不解除劳动合同，而是继续履行劳动合同的，可以到劳动行政部门举报，行政机关责令的期限内仍不发放工资的。除了劳动行政部门责令期限支付劳动报酬外
2,370 2022.04.17
