设计变更导致窝工索赔工期吗
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
鉴于由于诸多因素所引起的各类工程项目工期延迟问题，其相应产生的法律责任和责任承担主体皆有所差异。 我国制定的各项法律法规均对这一方面做出了明文规定。在工程实施过程中，往往会出现各种类型的争议与纠纷，例如窝工现象，这种情况可能导致工程暂时停止施工，从而影响到整体进度。针对此类情况，根据我国相关法律法规，如果建设工程因为发包方的原因而导致停工或缓建，那么承包商有权向发包方提出索赔，要求支付因窝工所产生的相关费用以及实际造成的经济损失。
《中华人民共和国民法典》：第十八章 建设工程合同 第七百九十八条 隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
由于发包人（业主）的原因或其他原因致使承包人在工程施工过程中付出了额外的费用或造成了损失，承包人要求发包人补偿费用或赔偿损失。引起索赔的原因，即为索赔事件。建设工程施工合同索赔时效，是指施工合同履行过程中，索赔方在索赔事件发生后的约定期限内不行使索赔权的，视为放弃索赔权利，其索赔权归于消灭的合同法律制度。约定的期限即索赔时效期间，一般为28天。该种索赔时效，属于消灭时效的一种。
可以要求索赔。 一、“变更指令”必须经业主签署，否则会成为无效“指令”，导致索赔时得不到补偿。业主发出正规的变更指令，索赔时较易处理，当业主通过口头或暗示方式下达变更指令时，承包商应在规定的时间内发出书面信函要求业主对其口头或暗示指令予以确认。当由于工程变更导致工期延长或费用增加时，应及时提出索赔要求，并在规定的时间内计算工期延长或费用增加的数量，保证承包商在各个环节上符合合同要求。 二、索赔的决定一般有以下几种方式： 1、由监理工程师根据实际情况进行凋解。 2、争议评审委员会：该委员会对出现的争议进行评审，提出解决办法。 3、对通过调解仍不能解决的争议，由仲裁机构进行最终仲裁处理。所以说项目工程内容变更，只要是为经过自己同意，造成一定的损失，就能要求赔偿，不过，如果合同中有具体明确相关赔偿金额的话，就按照合同中的进行赔偿，如果没有明确规定的，就可以双方进行协商，协商不成的，可以以上诉这种方式进行救济。
-
因工程发生设计变更导致实际工程量增减该如何处理合同对工程价款调整有约定的，依照其约定；没有约定或约定不明的，可以参照合同约定标准对工程增减部分予以单独结算，无法参照约定标准结算的，可以参照施工地建设行政主管部门发布的设计方法或计价标准结算。但是主张工程价款调整的当事人应当对合同约定施工
2024.05.02 38 -
工作导致抑郁症可以索赔吗从法律角度来说，抑郁不属于工伤，现在没有任何一条法律是单位的责任，所以这不是工伤，因为精神疾病尤其抑郁症主要是个人的因素无法获得补偿，很难从企业得到相关赔偿。如果是属于工作上受到的精神损害导致的抑郁症,如果可以举证成功,法院也是会支持工伤赔
2020.07.29 1,561 -
-
建筑工程设计变更是否可以索赔
你这里说的有关政策是一个很模糊的条款，严格从法律上来说，政策不是法律，法律不是政策，但我个人认为，你这里的政策指中国现行的有关法律法规。 回到你们的实际情况，由于设计变更（施工单位应为乙方吧），导致双
2022-01-06 15,340 -
建设工程项目变更可以索赔吗？
建设工程项目变更，如果是擅自变更，属于不履行合同义务或者不按约定履行的，则当事人可以索赔。如果是经当事人之间协商一致变更工程项目的，则不可以索赔。
2023-03-09 15,340 -
工程设计变更需要签证吗？
1、工程变更是在施工过程中，由于施工实际条件与设计条件不同，需要业主、和监理设计院联系，得到监理总监的同意，施工方提出的工程变更才有效。 2、工程变更签证是在工程施工过程中对某些特殊情况而在现场由业主
2023-09-15 15,340 -
工程变更索赔是什么
在这个工程变更索赔处理程序中，更多的是由承包方与发包方的共同协议，除大陪分的必备协调外还可以根据工程情况变更而异。当然，如果在协议不成功的情况下是可以移交相关司法，交由司法法律来判断，怎样合情合法，履
2023-12-08 15,340
-
00:58
建设工程索赔时效是怎样的在建设工程索赔纠纷中，受到侵害的一方可以起诉另外一方，要求另外一方进行赔偿。在向法院起诉的过程中。一定要注意诉讼时效的问题。诉讼时效是三年。诉讼时效并不是从侵权发生时开始计算的，而是从被侵权方知道或者应当知道权利被侵害时开始计算的。被侵权方
1,208 2022.04.17 -
01:11
施工合同变更的条件施工合同的变更条件有哪些 根据我国合同法及相关司法解释的规定，施工合同的变更条件如下：1、订立合同时一方对合同存在重大误解的；2、订立的合同对一方明显不公平的；3、订立合同时受到欺诈、威胁，订立的合同违背了当事人本意的；4、订立合同时的客观
705 2022.04.15 -
00:52
股权转让工商变更流程股权转让需要到工商局去递交相关的申请变更材料。申请变更材料比较多，例如公司变更登记申请书，公司的营业执照复印件及原件，股东会的决议，股权转让协议等等。提交申请之后工商部门会进行审核，审核通过的话那么就可以依法办理。如果审核不通过，那么需要补
3,552 2022.05.11
