木工分项承包合同是怎样的？你们可以帮我吗？
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
经甲乙双方共同协商，甲方将项目 工程以包工，包制模，铁钉，铁线，电缆，电锯电片及机械所有的电缆电线工具，包图纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工，为安全保质保量金，工程结束后给予返还。 一，承包单价；乙方所承包的木工工程，其单价按建筑面积的（）元/㎡（包括基础地下室设施及屋顶斜屋面n型线条主体），按此单价为最终结算价，甲方不另追加乙方任何费用，面积计算以图纸为准。 二，承包范围；乙方按设计图纸，设计变更完成该工程所有的木工工程，（含附属零星工程木工及基础设施的制安，负责工程完工后，所有的模板，方条，顶木，步步紧，方条等的清理及按甲方要求制定的地方分类堆放好）。 三，乙方负责： 1.乙方应付责组织本工程所需要的熟练工人，机械工具辅助材料，熟悉施工图纸规格按照设计图纸施工规范及安全生产条列，进度计划国家品质标准施工。 2.服从项目管理人员及施工员统一指挥，调配和检查，遵守项目人员制定的各项规章制度，不准随意浪费甲方原材料，如发现乙方随意浪费，甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿。 3.乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的施工班组施工的，发现一次罚款500元，累次不改甲方有权单方面终止合同，乙方按实际完成工程量的60%结算，并自动退场。 4.主体施工过程中，乙方应按时，按质，按量完成施工任务。不准有爆木。漏浆现象，发现有出以每处50—200元罚款，并即时处理，因木工验收不合格造成返工，甲方有权要求乙方加倍赔偿一切浪费的原材料及需别的施工班组配合返工所需人工工资，工程所有爆木，漏浆处，木工分项承包合同乙方应及时处理掉。尾期工程中需要制安的应随叫随到，不到的话，甲方有权请他人做，其工资按市场价格双倍从乙方未付工程款中扣除，影响工期的按合同规定处罚，乙方应无异议。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
-
建筑工程木工承包合同范本是怎样的建筑工程木工承包合同范本是：发包人与承包人条款、木工承包工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任及索赔条款、保修责任等。
2021.02.13 133 -
-
建筑工程单项承包合同范本是怎样的建筑工程单项承包合同范本是：发包人与承包人条款、单项承包工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任及索赔条款、保修责任等。
2021.01.19 99
-
有第一顺序继承人是怎样的？你们可以帮我吗？
法定继承的遗产分配原则指的是在法定继承中确定同一顺序的法定继承人应分得的遗产份额的基本准则。其主要包括两方面的内容： 1、一般情况下同一顺序继承人继承遗产的份额应均等根据法定继承中遗产分配的一般原则：
2022-06-13 15,340 -
继承委托书该怎么写？你们可以帮我吗？
1.对于应意外死亡的，未留下遗嘱或遗赠抚养协议的则按法定继承办理。 2.第一顺序继承人包括父母、配偶、子女(包括养子女、继子女)。 3.办理房产，银行，公积金等遗产继承手续都需要到房管局办理过户手续，
2022-06-13 15,340 -
东莞市工伤工资计算的·原则是怎样的你们可以帮我吗
工伤有停工留薪期，东莞市工伤工资计算期间由用人单位按月按原工资待遇支付工资，原工资是指受伤前12个月的平均工资 具体的停工留薪期期限需依据受伤情形和《工伤职工停工留薪期分类目录》确定用人单位和劳动者对
2022-06-29 15,340 -
法院委托书范本是怎样的？你们可以帮我处理吗？
应当给原告案件受理通知书和诉讼费用交纳收据，以此证明案件已经立案。 《民事诉讼法》 第一百二十三条规定： 1.人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。 2.法院委托书范本对符合本法第一百一十
2022-06-20 15,340
-
01:17
建筑工程施工承包合同怎么写工程承包合同写法如下：首先需要写明甲乙双方的姓名，写上经过双方协商，乙方愿意承接甲方的工程。然后写明工程的概括、承包的相关方式、工程的范围以及质量要求。其次可以写清楚合同价款，付款的相关方式。最后写上工程的相关期限，在结尾的部分可以写上双方
636 2022.04.25 -
01:12
公司拖欠我们工资怎么办拖欠工资分两种情况，自离员工需要到司正式办理离职手续后方可为其结算工资。正常离职的员工有权要求当即结清工资款项，如无纠葛可等下个月公司发薪日一并打卡发放。如果产生其他问题，可申请劳动仲裁，并可要求就拖欠工资予以补偿，尽可能与原公司人力资源部
677 2022.04.17
