发包人的违约责任,有没有相关的法律规定
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
第一，超过合同规定日期验收，按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。 第二，不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。 第三，工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包人承担责任。 第四，未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包人因此发生的实际损失。 第五，工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包人由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料的构件积压的实际损失。 一、工程施工总承包合同含哪些款 （一）发包人的主要义务 1、发包人应当按照合同约定作好施工前的准备工作，保障施工所需的工作条件。 2、发包人应按合同约定向承包人提供施工的基础条件，保障施工的正常进行。 3、发包人中途停建、缓建或变更设计的因承担相应的违约责任。 4、发包人应当按合同约定的日期根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时验收。 5、按合同约定支付工程款是发包人的主要义务。 6、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人通知发包人检查，而发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求发包人赔偿停工、窝工等损失。 （二）承包人的主要义务 1、按照约定工程质量、期限交付建筑工程是承包人的基本义务。 2、承包人应对发包人提供的原材料、设备应妥善保管。 3、承包人应随时接受发包人对作业进度、质量进行的检查。 二、1）承包人可以申请哪些施工索赔 承包人可以索赔的施工赔偿包含以下内容： 1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失； 2、工程设计变更导致工期延长的损失； 3、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备造成的损失； 4、发包人工作失误造成的损失。这些损失包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压、返工、工作量增加造成的损失。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
违约责任的相关规定如下：违约责任是一种民事责任；是违约方对另一方的责任；违约责任是履行合同不完整或不履行合同义务的责任；具有补偿性和任意性；违约责任是财产责任，不是人身责任。违约责任可约定，也可以直接适用法律规定；有一定的选择性。
法律对加班有限制规定。 劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时。用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过三十六小时。
-
发包人违约的责任有什么发包人违约的责任有： 1、未按时支付工程预付款； 2、未按合同约定支付工资，导致施工无法进行； 3、无正当理由不支付工程竣工结算价款； 4、未履行合同义务或者未按合同约定履行义务的其他情况。 发包人承担违约责任，主要包括赔偿违约给承包人造成
2022.04.16 1,011 -
购房违约金的相关法律规定有哪些购房违约金的相关法律规定有： 1、合同双方可以约定一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法； 2、违约金的数额过高或过低的，可以请求人民法院予以适当减少或增加； 3、其他规定。
2021.02.28 183 -
发包人违约的法律责任是什么发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工的，构成违约行为。 其法律后果是发包人有上述违约行为，经承包人经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人则可以解除合同，并要求发包人承担违约
2021.04.12 101
-
违约责任如何承担有没有相关的法律规定
违约责任的承担如下：一方违约另一方可以选择解除合同，向另一方支付赔偿金；另一方拒绝行使解除权的，可以要求该方采取补救措施继续履行该合同。当事人可以继续履行，违约情形符合约定或法定的解除条件时可以选择解
2023-09-11 15,340 -
违约责任承担的方式包括哪些,有没有相关的法律规定
违约责任承担的方式包括： （一）支付违约金，在不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱； （二）损害赔偿，因违约行为造成财产损失时作出经济补偿； （三）继续履行，法院或仲裁机关作出要求实际履行的
2023-06-17 15,340 -
合同违约责任如何约定的呢,有没有相关的法律规定
合同违约责任约定的内容有，一方违约的，应当要求违约方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。合同双方还可以签订违约金合同，违约支付违约金。合同双方还可以签订定金合同，违约适用定金罚则。
2023-09-07 15,340 -
如何去约定违约责任条款,有没有相关的法律规定
约定违约责任条款可以就质量、交付等进行限制要求，如达不到要求承担相应的责任，同时可以订立专门的违约金条款，如约定承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2023-08-29 15,340
-
01:10
发包人违约的责任根据我国《中华人民共和国民法典》的规定，发包人违约的，应当根据合同的约定承担违约责任。具体的承担方式如下： 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在
1,893 2022.04.15 -
01:04
发包人的法律责任有哪些发包人和承包人是建设工程合同中的主体，其中，发包人在工程中应当承担的责任包括： 1、按照约定提供给承包方材料、设备、设计图纸等资料，否则造成的损失由其自己承担，并且赔偿承包方因停工等所造成的损失；2、发包人应当采取措施来弥补因自己的原因导致
1,450 2022.04.15 -
01:36
合同没有规定违约责任怎么办合同没有规定违约责任，只要双方订立的合同是合法有效的，就受法律保护，守约方仍然有权根据法律的规定要求违约方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。具体分析如下： 1、继续履行。非违约方在违约方不履行合同义务时，可请求人民法院或者仲
4,440 2023.01.21
