您的位置:法师兄 > 专业问答 > 甲方原因产生为我方工事有赔偿吗

甲方原因产生为我方工事有赔偿吗

2022-10-20 21:30

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

浙江在线咨询顾问团

2022-10-20回复

专业分析:

承担违约责任,窝工的所有损失可以计算实际损失,如果合同约定有违约责任的,可以适用违约责任的违约金,违约金低于实际损失的,可以主张实际损失赔偿

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

索赔协议书的内容应当包括:甲方中途停工损失补偿办法,补偿原则,停工的具体日期,停工的原因,工地看护费用计算,临时设施费的补偿,剩余材料(半成品)费用,计算周转材料停止补偿,施工机械停职补偿。

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

1、停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。 2、因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔)。费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括期人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费几个方面人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加。

律师普法更多>>
  • 甲方原因停工索赔标准
    甲方原因停工索赔标准

    甲方原因停工索赔应该按照建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。 因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔)。由于甲方原因停工的乙方可

    2021.12.11 3,001
  • 工程因甲方原因造成延期如何赔偿
    工程因甲方原因造成延期如何赔偿

    建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。

    2021.04.29 620
  • 甲方原因停工索赔范本有哪些?
    甲方原因停工索赔范本有哪些?

    按照现行法律法规、合同文件及工程惯例,有关规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。”合同文件按照甲乙双方签订的施

    2021.03.08 1,241
专业问答更多>>
  • 甲方原因停工索赔标准

    甲方原因停工索赔应该按照建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。 因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期

    2021-12-18 15,340
  • 因甲方原因工地停工包工头要求赔偿怎么办

    可通过法律途径劳动维权。第一,用人单位需自用工之日起一个月内与劳动者签订,并应缴纳社保、及时支付工资。如未签订书面劳动合同,需支付,并支付经济补偿金。第二,支付双倍工资已一年为限,最多支付十一个月,经

    2022-09-12 15,340
  • 因甲方原因导致停工,农民工工资有没有?

    《工资支付暂行条例》第十六条因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的,用人单位可按照的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿,可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%

    2022-09-05 15,340
  • 何原因离开甲方的。都应向甲方赔偿违约金。这条规定合法吗?

    如果公司明确出专项资金对你们进行专项技术培训的,才可以约定服务期届满前的违约金,否则直接无效。具体情况可以在工作时间来电本律师

    2022-10-10 15,340
法律短视频更多>>
  • 甲方违约金定金如何赔偿 00:59
    甲方违约金定金如何赔偿

    如果双方已经在合同中约定了定金,并且乙方已经按照约定向甲方缴纳了定金,出现甲方违约的情形,甲方应当双倍赔偿定金给乙方。值得注意的是,根据我国民法典的规定,定金不得超过合同总金额的百分之二十。 根据我国《中华人民共和国民法典》规定,当事人可以

    1,834 2022.04.15
  • 女方流产离婚有赔偿吗 01:16
    女方流产离婚有赔偿吗

    女方流产,离婚也没有赔偿,原因如下。在我国,离婚时一方要求对方支付的赔偿被称为离婚损害赔偿,但是不是所有的情形都能适用离婚损害赔偿。能够请求离婚损害赔偿的当事人,应当满足以下条件:1、被请求方是有过错方,存在法定的过错行为。比如虐待、遗弃、

    1,078 2022.05.11
  • 定金合同甲方违约怎么赔偿 01:03
    定金合同甲方违约怎么赔偿

    定金合同甲方违约时,非违约方可以要求对方双倍返还定金,或者不返还违约方定金。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定,合同当事人在合同中约定了违约定金时,若是给付定金的一方存在违约行为,那么非违约方在其要求返还定金时,可以拒绝其要求。若是收受

    1,673 2022.04.17
交通事故不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?