您的位置:法师兄 > 专业问答 > 施工总包合同延期纠纷怎么处理

施工总包合同延期纠纷怎么处理

2023-07-22 16:45

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

甘肃在线咨询顾问团

2023-07-22回复

专业分析:

因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误,合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认,经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,但其举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,或者发包人的上述行为确实严重影响施工进度的,对承包人顺延相应工期的主张,可予支持。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

吴莉律师

广东天穗律师事务所

工程总承包合同纠纷一般先协商,协商不成可以向法院起诉。民事诉讼有以下四个程序: 1、准备好民事诉讼状。 2、到具有管辖权的人民法院起诉,并提交相关的证据材料。 3、按照人民法院的通知准时出席参与诉讼活动。 4、若不服一审判决或裁定,应在接到判决书后15天内或接到裁定书后10天内向原审人民法院或上一级人民法院提出上诉,并递交上诉状。

张神兵律师

广东律参律师事务所

施工合同纠纷可以采取下列方式处理: 一、协商解决纠纷。合同当事人之间可以在友好的基础上,通过相互协商解决施工合同纠纷。 二、无法自行协商解决的,可以要求有关机构调解解决。 三、仲裁解决。如果不想协商解决或者调解解决的,可以根据双方签订的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁解决纠纷。 四、诉讼解决。如果协商和调解都无法解决的,或者不想调解、协商解决的,可以向法院起诉,由法院判决如何解决纠纷。

律师普法更多>>
  • 施工合同纠纷怎么处理?
    施工合同纠纷怎么处理?

    施工中发生纠纷的,是不能中止合同履行的,当事人可以协议解决纠纷,但协商过程中要继续履行合同。但应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方有下列情形之一除外: (一)经营状况严重恶化; (二)转移财产、抽逃资金,以逃避债务; (三)丧失商业信

    2021.01.05 113
  • 施工合同纠纷怎么处理
    施工合同纠纷怎么处理

    施工合同纠纷可以采取下列方式处理: 1、协商解决纠纷。合同当事人之间可以在友好的基础上,通过相互协商解决施工合同纠纷; 2、无法自行协商解决的,可以要求有关机构调解解决; 3、仲裁解决。如果不想协商解决或者调解解决的,可以根据双方签订的协议

    2022.05.13 218
  • 建筑施工方承包合同纠纷怎么处理
    建筑施工方承包合同纠纷怎么处理

    一、和解或调解。 二、仲裁,若双方在签订合同时已达成了有效的仲裁协议,则可以依照协议的内容向仲裁机构提交仲裁申请。 三、诉讼,若当事人双方未有仲裁协议或仲裁协议无效时,可以通过向法院起诉要求对方履行合同义务。

    2020.02.26 91
专业问答更多>>
  • 施工总包合同延期纠纷怎么办?

    因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误,合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认,经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,但其举证证明在合同约定的办

    2022-06-22 15,340
  • 施工总包合同延期纠纷应该如何解决?

    有关施工总包合同延期纠纷应该怎么解决,我的回答如下所示: 承包人要求支付工程款,发包人主张工程质量不符合合同约定给其造成损害的,应按以下情形分别处理。 (1)建设工程已经竣工验收合格,或虽未经竣工验收

    2023-04-07 15,340
  • 施工总包合同过期怎么办

    施工合同 施工合同即建筑安装工程承包合同,签订的主要目的是为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务。 简介 施工合同即建筑安装工程承包合同,是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程,明确

    2022-07-31 15,340
  • 施工总承包合同封面施工总承包合同怎么填写?

    本工程合同总工期为___天(日历天从开工之日算起)。 2.本工程开工日期___年__月__日,竣工日期___年__月__日。 3.如遇下列情况,经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后,工期作相应顺延

    2022-06-28 15,340
法律短视频更多>>
  • 建筑工程总包合同纠纷如何处理 00:56
    建筑工程总包合同纠纷如何处理

    建筑工程总包合同纠纷的解决方式主要有以下三种:第一种就是私力救济,私力救济就是指的当事人双方私下和解,这是最好的,最方便的一种解决机制;第二种就是社会救济,社会救济包括了人民调解和民商事仲裁。人民调解是指的经过人民调解后达成调解协议。民商事

    1,156 2022.04.17
  • 在合同期纠纷怎么处理 01:15
    在合同期纠纷怎么处理

    在合同期纠纷的处理如下: 1、和解。和解是当事人自由选择的在自愿原则下解决台同纠纷的方式,而不是合同纠纷解决的必经程序。当事人也可以不经协商和解而直接选择其他解决纠纷的途径; 2、调解。双方当事人接受调解达成协议的,应当制作调解协议书,当事

    427 2022.10.03
  • 工程承包合同纠纷如何处理 01:14
    工程承包合同纠纷如何处理

    工程承包合同纠纷的处理方式如下: 1、发生建设工程承包合同争议时,当事人可以通过自行友好协商,解决合同发生的争议; 2、通过第三方进行调解。调解是由当事人以外的调解组织或者个人主持,在查明事实和分清是非的基础上,通过说服引导,促进当事人互谅

    295 2023.01.04
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?