您的位置:法师兄 > 专业问答 > 工程索赔日期应该从什么时候开始算起?

工程索赔日期应该从什么时候开始算起?

2023-02-24 01:57

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

新疆在线咨询顾问团

2023-02-24回复

专业分析:

工程索赔日期分以下情况计算: (1)延期发出图纸引起的索赔。接到中标通知书后28天之内,中标施工企业有权得到免费由业主或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料,并且进行技术交底。如果在28天之内未收到施工图纸及其相关资料,作为施工企业应依照合同提出索赔申请,接中标通知书后的第29天为索赔起算日,收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。由于是施工前准备阶段,该类项目一般只进行工期索赔。相应施工机械进场,达到施工程度因未有详细图纸不能进行施工时应进行机械停滞费用索赔。 (2)恶劣的气候条件导致的索赔。它分为工程损失索赔及工期索赔。 (3)工程变更导致的索赔。 计算方法:施工企业收到监理工程师书面工程变更指令或业主下达的变更图纸日期为起算日,变更工程完成日为索赔结束日。 (4)有经验的承包商不可预见引起的索赔。 计算方法:在承包商未能预见的情况开始出现的第一天为起算日,终止日为索赔结束日。 (5)由外部环境而引起的索赔。由于外部环境影响(如 征地拆迁 、施工条件、用地的使用权等)而引起的索赔。根据监理工程师批准的施工计划影响的第一天为起算日,经业主协调或外部环境影响自行消失日为索赔事件结束日。该类项目一般进行工期及施工机械停滞费用索赔。 (6)监理工程师指令导致的索赔。以收到监理工程师书面指令时为起算日,按其指令完成某项工作的日期为索赔事件结束日。 (7)其他原因导致的施工企业索赔,视具体情况确定起算和结束日期。

法律依据:

《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

都燕果律师

四川循定律师事务所

服刑日期从实际执行刑罚之日起算,先前的羁押期限可以折抵刑期。从刑事拘留到最后的判刑,期间所有的羁押时间都是折抵刑期计算的。我国刑事诉讼法规定,拘役的刑期,从判决执行之日起计算判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。

章法律师

广东律参律师事务所

刑期,从判决执行之日起计算。

律师普法更多>>
  • 补偿应该从什么时候开始计算
    补偿应该从什么时候开始计算

    经济补偿自劳动者在该用人单位开始工作之日起计算。

    2020.06.10 284
  • 刑事拘留日期从什么时候开始算
    刑事拘留日期从什么时候开始算

    刑事拘留时间从拘留之时起算。刑事诉讼中的拘留是指执法机关在一定的紧急情况下,对现行犯或重大嫌疑分子,临时限制其人身自由的一种强制措施,又称刑事拘留。

    2020.06.15 115
  • 侦查羁押期限的起算日从什么时候开始算
    侦查羁押期限的起算日从什么时候开始算

    逮捕之日起算,先前的拘留不算。在侦查阶段,羁押分拘留和逮捕两种形式,其中拘留又分为公安机关侦查案件和检察机关自侦案件两种情况。公安机关侦查案件:羁押期限为十四日。这十四日包括:对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检

    2020.11.14 161
专业问答更多>>
  • 工程开工的日期是从什么时候开始计算的?

    所谓工程担保,是指为了保障工程的顺利施工,由建设单位与承包单位以及承担担保的第三方签订合同,以保护各自的合法权益的方式。工程担保主要有投标担保、改造担保、付款担保及分包担保。

    2023-02-21 15,340
  • 质保金从竣工日起什么时候开始算

    一般情况下,质保金的支付时间没有单独规定,主要是用质保期来计算的。只要质保期出现问题,就可以修复。《建设工程质量保证金管理暂行办法》第二条,本办法所称建设工程质量保证金(保证金)(以下简称保证金),是

    2021-10-28 15,340
  • 诉讼时效应该从什么时候开始算起?

    债务人死亡了不是问题,只有他有遗产,他的继承人就有义务在遗产的限度内清偿债务。至于诉讼时效,要分情况讨论:如果约定了还款日期,那么从约定之日起2年,过了也可以起诉,但如果对方以诉讼时效抗辩,法院可能不

    2022-10-05 15,340
  • 侦查羁押期限的起算日从什么时候开始算

    1、逮捕之日起算,先前的拘留不算。 2、在侦查阶段,羁押分拘留和逮捕两种形式,其中拘留又分为公安机关侦查案件和检察机关自侦案件两种情况。 3、公安机关侦查案件:羁押期限为十四日。这十四日包括:对被拘留

    2023-01-19 15,340
法律短视频更多>>
  • 停工留薪期从什么时候开始计算 00:58
    停工留薪期从什么时候开始计算

    停工留薪期是从受伤休息之日开始计算。职工由于工作遭受事故伤害,或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。停工留薪期一般不可以超过12个月。伤情严重或者情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委

    8,762 2022.05.11
  • 著作权保护期限从什么时候开始算 01:37
    著作权保护期限从什么时候开始算

    著作权的保护期限和著作权人的经济利益有着紧密的联系,著作权保护期限的计算方式如下:1.作者是公民的,著作权保护期限是从作者有生之年和去世后的50年来计算的;2.法人作品,著作权保护期限是作品发表后的50年;3.类似电影相关类型的作品,著作权

    1,694 2022.05.11
  • 继承从什么时候开始 01:15
    继承从什么时候开始

    根据我国继承法第二条的规定,继承从被继承人死亡时开始。这里的死亡包括了自然死亡,以及被宣告死亡。换句话说,继承的程序自被继承人生理上死亡,或者被法院宣告死亡的时候就开始了。确定继承开始的时间,主要具有以下的意义:1、继承开始的时间,实际上也

    1,675 2022.04.17
其他知识产权不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?