工期索赔时间怎么计
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
工期索赔时间的计算是在承包人知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交书面的索赔意向通知书，说明索赔的事由；如果承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利。
《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第六条 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。 当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
计算工期索赔时间的方式是：在承包人知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交书面的索赔意向通知书，说明索赔的事由；如果承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利。
工程索赔日期分以下情况计算： (1)延期发出图纸引起的索赔。接到中标通知书后28天之内，中标施工企业有权得到免费由业主或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料，并且进行技术交底。如果在28天之内未收到施工图纸及其相关资料，作为施工企业应依照合同提出索赔申请，接中标通知书后的第29天为索赔起算日，收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。由于是施工前准备阶段，该类项目一般只进行工期索赔。相应施工机械进场，达到施工程度因未有详细图纸不能进行施工时应进行机械停滞费用索赔。 (2)恶劣的气候条件导致的索赔。它分为工程损失索赔及工期索赔。 (3)工程变更导致的索赔。 计算方法：施工企业收到监理工程师书面工程变更指令或业主下达的变更图纸日期为起算日，变更工程完成日为索赔结束日。 (4)有经验的承包商不可预见引起的索赔。 计算方法：在承包商未能预见的情况开始出现的第一天为起算日，终止日为索赔结束日。 (5)由外部环境而引起的索赔。由于外部环境影响(如征地拆迁、施工条件、用地的使用权等)而引起的索赔。根据监理工程师批准的施工计划影响的第一天为起算日，经业主协调或外部环境影响自行消失日为索赔事件结束日。该类项目一般进行工期及施工机械停滞费用索赔。 (6)监理工程师指令导致的索赔。以收到监理工程师书面指令时为起算日，按其指令完成某项工作的日期为索赔事件结束日。 (7)其他原因导致的施工企业索赔，视具体情况确定起算和结束日期。
-
工程索赔日期怎么计算工程索赔日期的计算：监理、工程变更索赔为自收到监理书面指令、变更图纸之日至完成之日；不可预见、恶劣气候索赔为自情况出现之日至终止之日；延期索赔为自收到中标通知书28天内。
2021.04.21 177 -
工期延误索赔怎么计算因工期延误索赔，有四种计算方法，具体如下： 1、按定额计价的工程索赔费用计算合同，或全文件约定的索赔内容计算； 2、根据工程量清单计价工程索赔费用计算计价，参照工程拦标价； 3、未按约定支付的工程款，发包人发生意外，需按同期银行同类货利支付
2022.05.23 1,204 -
工程索赔日期怎么计算？计算工程索赔日期的方法是：监理、工程变更索赔为自收到监理书面指令、变更图纸之日至完成之日；不可预见、恶劣气候索赔为自情况出现之日至终止之日；延期索赔为自收到中标通知书28天内。
2021.04.05 278
-
工期索赔时间如何计算
工期索赔的根本目的是减少经济损失，按是否可以进行费用索赔分为：不可原谅的工期延误、可原谅并且应予以补偿的工期延误、可原谅但不予以补偿的工期延误。 ．工期索赔的计算方法。常见的工期索赔的计算方法有：网络
2023-05-29 15,340 -
工期索赔的时间如何计算
索赔事项发生后，应在合同规定的期限内及时向监理提交索赔意向书，索赔意向书应按合同要求抄送相关单位。如果不能在规定的期限内提出索赔，将失去追加资金和延长工期的权利。施工方有权在收到中标通知后28天内获得
2021-11-30 15,340 -
工期索赔时间是如何计算的?
工期索赔的根本目的是减少经济损失，按是否可以进行费用索赔分为：不可原谅的工期延误、可原谅并且应予以补偿的工期延误、可原谅但不予以补偿的工期延误。 ．工期索赔的计算方法。常见的工期索赔的计算方法有：网络
2023-05-29 15,340 -
拖欠工期索赔时间怎么算的呢
工期索赔的根本目的是减少经济损失，按是否可以进行费用索赔分为：不可原谅的工期延误、可原谅并且应予以补偿的工期延误、可原谅但不予以补偿的工期延误。 ．工期索赔的计算方法。常见的工期索赔的计算方法有：网络
2022-08-15 15,340
-
00:53
工伤赔偿怎么索赔工伤赔偿索赔的流程如下： 1、申请工伤认定和劳动能力鉴定，按照鉴定结论主张工伤保险待遇。不同的伤残等级获得的补偿不同，主要的补偿包括了医疗费，一次性伤残补助金，停工留薪期间的工资，住院伙食补助费，护理费，伤残津贴，一次性就业补助金，一次性医
809 2023.01.04 -
00:58
建设工程索赔时效是怎样的在建设工程索赔纠纷中，受到侵害的一方可以起诉另外一方，要求另外一方进行赔偿。在向法院起诉的过程中。一定要注意诉讼时效的问题。诉讼时效是三年。诉讼时效并不是从侵权发生时开始计算的，而是从被侵权方知道或者应当知道权利被侵害时开始计算的。被侵权方
1,185 2022.04.17 -
01:21
工程索赔程序怎么走工程索赔的程序包括发出索赔意向通知、提交补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料、向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告等。工程索赔程序具体如下： 1、索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知； 2、发出索赔意向通知后的
691 2022.11.21
