您的位置:法师兄 > 专业问答 > 发包人的权利和义务?

发包人的权利和义务?

2021-04-12 12:00

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

香港在线咨询顾问团

2021-04-12回复

专业分析:

1.发包人有权利随时检查工程的进度和质量,承包人不得阻拦,但是在检查的过程中,不得妨碍承包人的作业。2.承包人所建设的项目,因为操作不当,而与所约定的工程质量有较大差距的,那么发包人有权利要求承包人在合理的期限内进行无偿的返工和修复,承包方因当遵循发包人的意见。承包人和发包人都会签订逾期的违约责任,如果因为承包人的返修,返工等情况造成了工程的逾期交付,那么承包人也是需要承担相应的违约责任。3.发包人要在承包人进入施工现场前做好相应的前期准备,包含道路的通畅,水和电。4.承包方建设好工程之后,发包方要及时验收。合同法对对工程的验收,也有相应的法律法规,发包人必须按照法律规定的方式和标准,已经施工图纸进行细致的检查,不然很容易产生事故,或者质量不合格。5.检验好工程之后,接受工程,并把尾款支付给承包方。6.发包人在接受工程之后,要及时发挥建设工程的效益。(如果是房地产的工程,不能出现建设好不销售的情况)

法律依据:

《中华人民共和国民法典》第三十四条监护人的职责是代理被监护人实施民事法律行为,保护被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益等。 监护人依法履行监护职责产生的权利,受法律保护。 监护人不履行监护职责或者侵害被监护人合法权益的,应当承担法律责任。 因发生突发事件等紧急情况,监护人暂时无法履行监护职责,被监护人的生活处于无人照料状态的,被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门应当为被监护人安排必要的临时生活照料措施。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

丰培铭律师

天津东方律师事务所

1、发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查; 2、发包人收到隐蔽工程的检查通知后没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 3、建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收; 4、建设工程竣工验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程; 5、建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用; 6、因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建; 7、因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用; 8、因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用; 9、发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。

章法律师

广东律参律师事务所

发包人的权利义务:随时检查作业进度和质量;检查通知后未及时检查的;根据质量检验标准及时验收;支付价款并接受建设工程;验收合格后方可交付使用;不符合约定的返工;中途停工的弥补或者减少损失;根据勘察人员的工作量增加勘察。

律师普法更多>>
  • 承包方与发包方的权利义务
    承包方与发包方的权利义务

    一、工程发包方的责任: (1)办证责任; (2)工程定点责任; (3)三通一平责任; (4)物资保证责任; (5)经费保证责任; (6)技术保证责任等。 二、承包方的责任有以下: (1)施工准备责任; (2)物资准备责任; (3)及时告知责

    2020.09.18 294
  • 债务人的权利和义务
    债务人的权利和义务

    债务人的权利: 1、同时履行抗辩权。 2、后履行抗辩权。 3、不安抗辩权。 债务人的义务: 1、在债的关系中,债务人有义务按约定的条件向另一方(债权人)承担为或不为一定行为。 2、在债的关系中,债务人是特定的,只有该义务主体才必须向债权人承

    2021.01.07 197
  • 证人的义务和权利
    证人的义务和权利

    一、证人依法享有下列权利: 1、使用本民族语言文字参与诉讼权;陈述权;控告权;人身自由权;要求保密权。 二、证人的诉讼义务有: 1、有作证的义务; 2、如实作证; 3、出庭接受询问、质证; 4、遵守法庭秩序; 5、保守秘密。

    2020.03.11 153
专业问答更多>>
  • 证人的权利和义务包括:

    证人的权利和义务:证人在诉讼中享有以下诉讼权利:1、用自己的语言和文字提供证言的权利。2、有权阅读自己的证言记录。如发现错误或遗漏,有权进行更正或补充;3、因作证受到侮辱、诽谤、殴打或者其他方法受到打

    2021-11-15 15,340
  • 农村土地承包发包方的权利和义务有哪些,发包方的权利义务是怎样的

    农村土地承包发包方的权利和义务:发包方享有下列权利: (一)发包本集体所有的或者国家所有依法由本集体使用的农村土地; (二)监督承包方依照承包合同约定的用途合理利用和保护土地; (三)制止承包方损害承

    2022-04-27 15,340
  • 担保人的权利和义务是什么,担保人的权利和义务包括哪些

    担保人权利1、按担保贷款条件和程序自主审查和决定是否为贷款提供担保;2、要求借款人提供与借款有关的资料;3、有权对借款人进行贷后跟踪审查;4、如借款人未能履行合同规定义务的,担保人有权通知贷款人依合同

    2022-04-27 15,340
  • 债权人的权利和义务应包括哪些

    债权人享有下列权利: 第一,撤销权。债权人可以向法院申请债务人的危害行为。 第二,代位权。债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害的,可以请求人民法院以自己的名义行使债务人的债权。 第三,债务免除权

    2021-10-31 15,340
法律短视频更多>>
  • 监护人的权利和义务 01:19
    监护人的权利和义务

    监护人,指的是对没有民事行为能力人、以及限制民事行为能力人的人身、财产或者其他的一切合法权益负有监护职责的人。 监护人包含:包括:法定的监护人、指定的监护人、遗嘱监护人以及委托的监护人。以上四种形式的监护人又可以被分为:未成年人监护人和患有

    6,871 2022.04.15
  • 小股东的权利和义务 01:29
    小股东的权利和义务

    在权利上,小股东不仅拥有资产收益、参与公司重大决策、和选择管理者的权利,而且还有诉讼的权利。小股东在公司经营过程中,如果发现董事、高管出现损害自身利益的情况时,如果小股东单独或者合计持有公司百分之一股份的话,可以向监事会或者不设监事会的有限

    3,440 2022.04.15
  • 被征收人有哪些权利和义务 01:36
    被征收人有哪些权利和义务

    根据国有土地上房屋征收与补偿条例的相关规定,一般在房屋被征收时,作为被征收人会享有以下的权利和义务: 1、被征收人针对市或者县级人民政府作出的房屋征收决定或者补偿决定,如果有异议的,可以按照相关法律的规定申请行政复议,也可以依法进行提起行政

    731 2022.05.11
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?