您的位置:法师兄 > 专业问答 > 钢结构工程施工组织设计实例怎么赔偿

钢结构工程施工组织设计实例怎么赔偿

2022-07-12 09:05

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

江西在线咨询顾问团

2022-07-12回复

专业分析:

对钢结构工程施工组织设计实例失败的赔偿办法1.停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工, 2.因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔):费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括期人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费几个方面人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加 3.停工索赔要看是谁的原因造成的,是承包人自己造成的是不能索赔的,是业主原因造成的可以索赔,主要是人员、设备、场地租用等成本费本,但不能包含利润,以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认,要保留好相关的资料和图片供相关部门调查,停工索赔必须在规范规定的期限内提出,一般不得超过28天,否则无效

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

李红艳律师

上海正源(昆山)律师事务所

钢结构厂房工程施工流程如下:1、施工放线,配合土建单位将标高、轴线核实核准;2、基础混凝土内预埋螺栓,固定好预埋螺栓;3、钢结构加工制作;4、钢构件检验;5、钢结构安装;6、墙面夹心板安装;7、檩条的安装;8、屋面板的安装;9、钢结构油漆,磨除去剩余铁锈及杂物。

张神兵律师

广东律参律师事务所

1.钢结构设计必须适应社会主义现代化建设的需要,贯彻执行国家的技术经济政策,从实际情况出发,合理选用材料和结构方案,使结构方案符合可持续发展的要求,并做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。 2.钢结构设计应遵循下列原则: (1)建筑钢结构的设计首先应满足生产工艺、建筑功能和形式的要求,并在此基础上做到结构合理、安全可靠、经济节约。为此,结构设计人员应充分了解生产操作过程以及建筑功能和艺术的要求以便和工艺及建筑人员共同商定最合理的方案。 (2)设计钢结构时,应从工程实际出发,考虑材料供应情况和施工条件,合理选用材料、结构方案和构造措施,满足结构在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度要求,同时还要符合防火标准,注意结构的防腐蚀要求。在技术经济指标方面,应针对节约材料、提高制作劳动生产率、降低运输费用和减少安装工作量以缩短工期等主要因素,进行多方案比较,通过分析,根据具体情况抓主要矛盾以形成综合经济指标最佳的方案。 (3)遵循局部服从整体原则,应从提高综合经济效益出发,不宜围于某一种构件的得失而影响总的经济指标,如: 1)上部结构应和地基基础的建设费用统一考虑; 2)厂房屋架的端部高度应和墙面结构的费用统一考虑; 3)有吊车厂房柱的截面高度宜和厂房建筑面积统一考虑等。 (4)注意当前和长远结合,随着科技进步和工艺革新的加快,在设计时,需考虑今后改建的可能性和简便性。 (5)在可能条件下,逐步向结构定型化、构件和连接接头标准化的方向发展。在具体设计中应尽量减少构件和连接的类型,注意构件断面的协调和构造处理的统一性。 (6)遵循集中使用材料的原则,即适当扩大柱距使承重结构大型化,减少构件数量,将钢材集中使用千承受主要荷载的结构上,使承受其他荷载和特殊荷载(如地震作用)的钢材消耗量减至最低限度。 (7)在保证结构安全可靠的前提下,实行功能兼并的原则,即一个构件可同时承担多种功能,如既起承重作用又起维护作用的结构或既是承重构件又是稳定体系的网架等。 (8)在钢材选用方面应考虑结构的工作条件(如受力情况、温度和周围介质环境等)、材料供应和加工制作诸方面的因素。对各类各级钢材应充分发挥其作用,重点是推广采用高效能钢材

律师普法更多>>
  • 施工组织总设计应由谁审批?
    施工组织总设计应由谁审批?

    施工组织总设计应由总监理工程师审批,没有实行监理的项目为建设单位的项目负责人或企业技术负责人,由本人签字。

    2020.02.14 2,830
  • 施工组织设计封面由谁签字?
    施工组织设计封面由谁签字?

    由项目经理组织,项目技术负责人具体负责编制,项目施工员、质检员、安全员等参与编制。由本人签字。

    2021.03.10 2,891
  • 钢筋工程监理实施实施细则
    钢筋工程监理实施实施细则

    钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单。钢筋进入工地后应进行外观检查,按批量(一般为≤ 60t,冷拉钢筋为≤20t)进行复试,未经复试或复试不合格的钢筋,不能用于工程。钢筋用钢一般不作化学分析,但如钢筋在加工过程中,发现脆断、焊接性能不良或力学

    2020.02.03 405
专业问答更多>>
  • 钢结构工程施工质量监理实施细则是什么

    -1- 1 钢结构工程施工质量监理实施细则 1工程概况和特点 2工程质量监理要求 2.1钢结构工程施工监理要求 (1)钢结构工程施工单位应具备相应的钢结构工程施工资质,施工现场质量管理应有相应的施工技

    2022-06-14 15,340
  • 组织结构设计咨询

    组织结构设计咨询 一、组织结构设计与调整的必要性 适宜的组织结构可以为企业各项业务和管理工作的顺利开展搭建一个有效的运作平台,可以有利于调动员工的工作积极性和主观能动性,可以形成团队力量的放大效应,可

    2022-05-22 15,340
  • 施工组织设计技术交底怎么写?

    有质量目标、措施、落实情况,环保、文明施工安全、节约及专项方案设计,审批完备,设计交底、施工交底齐备,配比通知单、施工记录八、洽商记录竣工图洽商、纪要、变更齐全,有编号,手续完备,竣工图清晰完整,与实

    2021-09-01 15,340
  • 钢结构厂房工程施工合同怎么写

    现在很多地方都需要合同,那么钢结构厂房工程施工合同范本如下: ____公司(以下简称甲方)为统一和提高___________________________(以下简称乙方)的店面和产品形象,为乙方营造

    2022-07-01 15,340
法律短视频更多>>
  • 建筑工程竣工验收由谁组织 00:49
    建筑工程竣工验收由谁组织

    竣工验收要根据工程规模大小,复杂程度组成验收委员会或验收组。验收委员会或验收组应由银行、物资、环保、劳动、统计、消防及其它有关部门组成,建设单位、接管单位、施工单位、勘察设计单位也应当参加验收工作,交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑

    1,991 2022.05.27
  • 砖混房与钢结构房赔偿标准 01:01
    砖混房与钢结构房赔偿标准

    砖混房与钢结构房赔偿标准,法律没有具体的规定。房屋的补偿依据主要是看房屋所在土地的性质来补偿的。农村的该类房子拆迁有三种补偿方式:1、有条件的,优先采取宅基地迁建安置,另补偿房屋重建成本价;2、纯货币补偿,就是房屋重建成本价加宅基地地价;3

    2,939 2022.04.17
  • 建设工程施工合同纠纷管辖怎么确定 00:55
    建设工程施工合同纠纷管辖怎么确定

    关于建设工程施工合同纠纷的管辖权确定,有如下两种不同的情形: 1、合同约定存在有效仲裁条款的,依法属于《民事诉讼法》第一百二十四条,双方当事人达成书面仲裁协议申请仲裁、不得向人民法院起诉,人民法院应当告知原告向仲裁机构申请仲裁的情形,该案应

    797 2022.04.15
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?