您的位置:法师兄 > 专业问答 > 定额中的误工费怎么算的?

定额中的误工费怎么算的?

2023-05-31 19:36

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

海南在线咨询顾问团

2023-05-31回复

专业分析:

定额中的误工费的问题是这样的,不可抗力原因来定,一般情况乙方自己原因不能计算,后两种情况可以计算,具体单价由甲乙双方参照定额及市场行情定,然后单价乘双方认可的工程量计算。 4、误工费要看误工的缘由:是甲方责任、监理责任、还是乙方责任。是甲方责任、监理责任时,乙方提出索赔,并形成书面材料由甲方或监理人员签证认可;是乙方责任,自己承担责任。 5、误工费计算要看具体情况确定。一般不能按正常工日计算。 6、因施工单位自己原因造成的误工损失建设单位不承担费用。 7、因建设单位原因或设计单位(包括一些社会因素)原因造成停工、窝工一天以上,无法安排工作时,其费用由建设单位负担。停、窝工数量(包括人工工日和大中型机械台板数量)按建设单 位指定的工地代表签证为准。停窝工单价(包括民工在内的现场工人平均工资),(机械台班预算单价*0。4为停滞机械台班单价)。具体公式为:(日平均工资*停窝工数量)+[一线工人平均日产值*(现场经费+间接费)*停窝工数量]+(机械台班停止台板数量*机械台班停滞费)平均日产值和平均日工资可咨询定额站或按市场情况测定。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

十级工伤中的误工费为停工留薪期待遇。 职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。 职工停工留薪期是指职工发生工伤或者患职业病后,停止工作接受治疗,继续享受原工资福利待遇的期限。停工留薪期一般不超过6个月,具体期限是由用人单位根据工伤医疗机构的诊断证明确定的,并会书面通知工伤职工本人。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

应该这样确定误工费的赔偿数额:误工费是根据受害人的误工时间和收入状况来确定的。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。如果受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算。

律师普法更多>>
  • 工伤误工费的误工费怎么算?
    工伤误工费的误工费怎么算?

    工伤案件中的误工费为停工留薪期待遇。 职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。 职工停工留薪期是指职工发生工伤或者患职业病后,停止工作接受治疗,继续享受原工资福利

    2020.06.03 223
  • 误工费怎么算的?
    误工费怎么算的?

    误工费的计算是根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。

    2020.03.02 75
  • 交通事故中的误工费怎么算的
    交通事故中的误工费怎么算的

    交通事故中,误工费一般是赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间内,因无法从事正常工作而实际减少的收入。通常误工费由误工时间以及误工收入决定。

    2020.08.16 155
专业问答更多>>
  • 误工费的金额怎么算

    误工费根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条,误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。 误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工

    2022-06-18 15,340
  • 误工费的数额怎么计算?

    交通事故误工费按照医院开具的休假证明和单位开具的误工证明来计算具体误工天数,然后结合劳动合同,工资收入证明以及个税完税证明等计算误工期间的总收入损失。一般以事故发生前三个月的平均日工资来计算。 1、根

    2021-06-15 15,340
  • 交通事故中的误工费怎么计算的?怎么计算交通事故误工费赔偿金额?

    误工费,是指道路交通事故发生后,遭受人身损害的受害人需要接受诊治以恢复健康,以及当事人的相关亲属需要参加交通事故的处理,无法正常参加工作或者从事日常的经营活动,因此而造成经济收入的减少,由负有责任的一

    2022-03-22 15,340
  • 交通事故中的误工费怎么计算,交通事故中的误工费与误工费怎么计算

    根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》规定,因生命、健康、身体遭受侵害,受害人可要求致害人赔偿医疗费、误工费、营养费、护理费、住院伙食补助费、交通费等,造成残疾,还应赔偿残

    2022-01-24 15,340
法律短视频更多>>
  • 交通事故中的误工费怎么算 00:57
    交通事故中的误工费怎么算

    如果当事人有固定收入的,要按照实际减少的收入进行计算。如果当事人没有固定收入的,要按照最近三年的平均收入进行计算。如果当事人不能证明其最近三年平均收入的,可以参照上一年度当地的同行业或者类似行业从业人员的平均工资。误工费是指受害人在受伤到完

    3,110 2022.04.17
  • 工伤期间误工费怎么算 00:47
    工伤期间误工费怎么算

    误工费根据误工时间和收入状况确定,工伤期间误工费的计算标准具体为: 1、职工发生工伤,可以要求工伤保险基金或者用人单位支付停工留薪期间的工资,相当于误工费; 2、误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定; 3、有固定收入的,误工费

    2,377 2022.11.21
  • 工伤十级误工费怎么算 00:54
    工伤十级误工费怎么算

    误工费又叫做停工留薪期工资。计算方式是:从伤残鉴定结论出具之日到事故发生之日期的天数,乘本人日工资(月工资除于21.75)。一般来说,误工期不超过12个月,伤情严重或者情况特殊,经劳动能力鉴定委员会确认的,可以适当延长,但最多不超过24个月

    1,872 2022.05.11
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?