什么是水利设施施工招标投标管理规定
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
1.为加强水利工程建设项目招标投标工作的管理，规范招标投标活动，根据《中华人民共和国招标投标法》和国家有关规定，结合水利工程建设的特点，制定本规定。 2.本规定适用于水利工程建设项目的勘察设计、施工、监理以及与水利工程建设有关的重要设备、材料采购等的招标投标活动等。
为加强水利工程建设项目招标投标工作的管理，规范招标投标活动，本规定适用于水利工程建设项目的勘察设计、施工、监理以及与水利工程建设有关的重要设备、材料采购等的招标投标活动。
-
-
建设工程施工招标投标程序一、前期手续准备：在招标前，首先落实招标前的各项手续是否齐全完备。 1、报建表 2、投资计划 3、建设用地规划许可证 4、建设工程规划许可证 5、消防审核意见书 6、设计合同备案 7、施工图审查 8、资金审计等。如果有缺项，及时提醒建设单位
2020.05.24 623 -
-
水利工程施工招标投标管理规定
为保证评标的公正性，一般由招标单位聘请上级招标管理机构、建设项目主管部门、设计、监理等单位的有关领导、专家组成评标领导小组或评标委员会，负责评审工作。
2022-09-14 15,340 -
水利工程建设项目施工招标投标管理规定
为防止投标哄抬报价，或盲目压价报价，投标的有效投标在标底价的上5％和下8％之间。遇有特殊情况，须经上级招标投标管理机构批准，方可不受此限。
2022-09-17 15,340 -
规定水利工程建设项目施工招标投标管理规定
申请参加投标的单位应按资格预审公告（通知）的要求填写资格预审文件，并向招标提供下列材料： 1、施工企业资质证书（副本）、营业执照（副本）及会计事务所或银行出具的资信证明； 2、企业职工人数、技术人员、
2022-09-15 15,340 -
水利建设项目施工招标投标管理规定第38条
投标书有下列情况之一者无效。 1、未密封； 2、缺投标保函； 3、未加盖单位印章和法人代表或委托的代理人的印章（或签名）； 4、未按规定格式、内容填写，或字迹模糊不清、内容不全； 5、逾期送达； 6、
2022-09-19 15,340
-
01:12
什么是招投标招投标主要发生在建筑领域。一般是由数个施工单位参加工程投标，招标单位综合工期、造价、质量、信誉等多方面考虑，选择最好的一家承包工程。并且需要由承建单位与发包单位签订合同，一包到底。如果承包方将全部工程进行转包的，就属于违法行为，会受到行政处
23,187 2022.04.15 -
01:31
发生水管施工纠纷怎么办发生水管施工合同纠纷的，可通过协商、调解、仲裁或者诉讼等途径解决。具体的处理方法有以下几种： 1、协商解决。可以与水管施工方进行协商沟通，如果协商不成的，是可以到消费者协会进行投诉，消费者协会的投诉部门在接到投诉后，与被投诉的装修公司要联系
752 2022.10.23 -
00:55
建设工程施工合同纠纷管辖怎么确定关于建设工程施工合同纠纷的管辖权确定，有如下两种不同的情形： 1、合同约定存在有效仲裁条款的，依法属于《民事诉讼法》第一百二十四条，双方当事人达成书面仲裁协议申请仲裁、不得向人民法院起诉，人民法院应当告知原告向仲裁机构申请仲裁的情形，该案应
869 2022.04.15
