承包工程厂房发包合同违约责任有哪些
该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!
我也有类似问题!点击提问
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
-
工程合同发包违约责任都有哪些
工程合同发包违约责任包括办证责任、工程定点责任、三通一平责任、物资保证责任、经费保证责任、施工监督责任、误工赔偿责任和验收结算责任等等。其中办证责任指的是办理正式工程和临时设施的范围之内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道、爆破以及临时
2022.04.12 700 -
合同承发包双方的违约责任包括哪些
规定的承担违约责任的方式主要有:继续履行、补救措施、损害赔偿三种方式。 (一)继续履行 继续履行,又称实际履行,是指债权人在债务人不履行合同义务时,可请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务。 (二)补救措施 补救措施是债务人履行
2021.01.06 249 -
施工合同承包人违约责任有哪些
施工合同承包人违约责任有:承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同,应当承担违约责任;未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作,已造成或预期造成工期延误,应当承担违约责任;私自将合同的全部或部分权利转让给其他人,将合同的全部
2021.02.13 178
-
工程合同发包违约有哪些责任
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失
2023-02-02 15,340 -
工程合同发包违约责任都有哪些
关于工程合同发包违约的责任有: 发包人在建设工程竣工合格后,必须按约定接受该建设工程并且支付价款;因为发包人导致建设工程停工或者是建设进度减缓的,承包人能要求赔偿等各种违约责任。
2022-10-12 15,340 -
工程承包合同违约的责任有哪些
施工合同归责原则为严格责任,只要一方有违约行为,不论是否存在主观过失或故意,都应承担民事责任。具体有如下几种: (一)发包人未及时拨付进度款时:(1)承包人应按书面催告发包人,发包人在催告函的合理期限
2022-03-24 15,340 -
工程合同发包违约责任包括哪些内容
关于工程合同发包违约的责任有: 发包人在建设工程竣工合格后,必须按约定接受该建设工程并且支付价款;因为发包人导致建设工程停工或者是建设进度减缓的,承包人能要求赔偿等各种违约责任。
2022-12-31 15,340
-
00:57
合同违约责任包括哪些
合同违约责任包括以下内容: 1、实际履行。一方当事人违约,另一方当事人可以请求其履行或请求法院判决其履行合同规定的特定义务; 2、采取补救措施。受损害方可以要求违约方采取合理的补救措施; 3、赔偿损失。违约人补偿、赔偿受害人因违约所遭受的损
794 2023.02.18 -
01:09
承包合同违约责任如何承担
承包合同的违约责任,需要看对方当事人的具体违约方式,以及当事人在合同中的具体约定。 一般情况下,对方出现了违反合同约定的行为、同时不具有合法的抗辩事由的话,当事人就可以要求对方继续履行承包合同。 如果合同无法继续履行的,当事人可以要求对方采
792 2022.10.05 -
01:10
发包人违约的责任
根据我国《中华人民共和国民法典》的规定,发包人违约的,应当根据合同的约定承担违约责任。具体的承担方式如下: 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在
1,922 2022.04.15