超过合同期限建设工程进入施工单位谁负责？
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
施工合同超过合同工期由谁负责应视具体情形而定。如果是发包方的原因导致超出合同工期的，一般都由发包方承担延期责任。如果超过合同工期是因施工方导致的，则由施工方负责。 根据2021年实施的《民法典》第八百零一条的规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。 第八百零四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《民法典》第八百零一条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。 《民法典》第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
在施工合同约定工期时，如果超出了合同工期，需要分不同的原因进行讨论： 1、如果是发包方的原因，那么在这种情况下，一般都由发包方承担延期责任。 2、如果是因为施工方的原因，导致超过工期的，则由施工方负责。 3、因为不可抗力的因素导致的施工无法继续，由此产生的延期不应当由施工方负责，发包人不得据此要求施工方承担赔偿责任。
在施工合同约定工期时，如果超出了合同工期，需要分不同的原因进行讨论： 1、如果是发包方的原因，那么在这种情况下，一般都由发包方承担延期责任。 2、如果是因为施工方的原因，导致超过工期的，则由施工方负责。 3、因为不可抗力的因素导致的施工无法继续，由此产生的延期不应当由施工方负责，发包人不得据此要求施工方承担赔偿责任。
-
施工合同超过合同工期由谁负责在施工合同约定工期时，如果超出了合同工期，需要分不同的原因进行讨论： 1、如果是发包方的原因，那么在这种情况下，一般都由发包方承担延期责任。 2、如果是因为施工方的原因，导致超过工期的，则由施工方负责。 3、因为不可抗力的因素导致的施工无法
2021.04.10 197 -
施工合同超过合同工期应该由谁负责在施工合同约定的工期内，如果超过合同工期，需要根据不同的原因进行讨论。如果是发包人的原因，如发包人的场地协调出现问题，导致施工人员无法进入施工现场，或者发包人提供施工材料，但材料无法进入现场，则在这种情况下，发包人一般承担延期责任。因施工方
2022.04.15 485 -
建设工程建设合同与施工合同建设工程施工合同不属于实践合同，实践合同，又称要物合同，是相对于诺成合同而言的一种合同类型，其指除当事人意思表示一致以外； 尚需交付标的物或完成其他现实给付才能成立的合同。一般认为保管合同、定金合同、质押合同、自然人之间的借款合同是实践合同
2021.01.30 353
-
施工合同工期超过合同期限谁负责？
在施工合同约定工期时，如果超出了合同工期，需要分不同的原因进行讨论： 1、如果是发包方的原因，那么在这种情况下，一般都由发包方承担延期责任。 2、如果是因为施工方的原因，导致超过工期的，则由施工方负责
2023-03-05 15,340 -
施工超过合同期限由谁负责
施工合同超过合同工期由谁负责应视具体情形而定。如果是发包方的原因导致超出合同工期的，一般都由发包方承担延期责任。如果超过合同工期是因施工方导致的，则由施工方负责。 根据2021年实施的《民法典》第八百
2022-11-22 15,340 -
超过合同标准工期的建设工程合同由谁负责？
施工合同超过合同工期由谁负责应视具体情形而定。如果是发包方的原因导致超出合同工期的，一般都由发包方承担延期责任。如果超过合同工期是因施工方导致的，则由施工方负责。根据《民法典》第八百零一条的规定，因施
2022-06-06 15,340 -
施工合同超过工期谁负责
1、在施工合同约定工期时，如果超出了合同工期，需要分不同的原因进行讨论，如果是发包方的原因，比如发包方场地协调出现问题，导致施工方迟迟不能进场施工，或者发包方提供施工材料，但材料却迟迟无法进场的，那么
2022-10-13 15,340
-
00:57
建设单位和施工单位有什么区别建设单位和施工单位区别如下： 建设单位就是出钱并监督施工的业主；施工单位是承揽项目，负责施工的。前者相当于地主，后者相当于长工。 建设单位是指建筑工程的投资方，对该工程拥有产权。建设单位也可以叫做业主单位或项目业主，指建设工程项目的投资者，
2,415 2022.04.17 -
00:55
建设工程施工合同纠纷管辖怎么确定关于建设工程施工合同纠纷的管辖权确定，有如下两种不同的情形： 1、合同约定存在有效仲裁条款的，依法属于《民事诉讼法》第一百二十四条，双方当事人达成书面仲裁协议申请仲裁、不得向人民法院起诉，人民法院应当告知原告向仲裁机构申请仲裁的情形，该案应
782 2022.04.15 -
01:09
工程竣工验收由谁负责组织实施工程竣工验收是由建设单位负责组织实施。具体来说，监理，设计，施工等单位对工程质量进行初步检查验收。各方对存在问题提出整改意见。由施工单位向建设单位提交工程竣工报告。建设单位在收到竣工报告后，组织设计，施工监理等单位有关人员成立验收组。由建设
18,919 2022.10.05
