您的位置:法师兄 > 专业问答 > 在建筑行业因为疫情迟延履行合同怎么办

在建筑行业因为疫情迟延履行合同怎么办

2022-06-02 19:02

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

广东在线咨询顾问团

2022-06-02回复

专业分析:

1.施工合同因疫情迟延履行产生了纠纷,双方首先应该协商解决。 2.疫情期间,因为疫情原因导致合同迟延履行的,应当免除工程总承包方、分包方工期延误责任; 3.但对于既有疫情影响,又有其他因素造成的工期延误问题,双方均不能提供明确证据证明延期是由一方原因造成的情况下,应当认定双方对延期交工都有一定责任。 4.协商解决不了,可以向法院申请诉讼解决。 5.《民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。 不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

丰培铭律师

天津东方律师事务所

在工程总承包方、分包方不存在迟延履行的情况下,因不可抗力不能履行合同,应当免除疫情影响期限内的工期延误责任。

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

需结合事实,综合判断新冠病毒疫情对合同履行影响的程度。 1,因疫情直接导致合同不能履行的,依法适用不可抗力的规定,部分或者全部免除责任。 2,因疫情仅导致合同履行困难的,可以重新协商,继续履行或解除合同等。

律师普法更多>>
  • 因为债务人迟延履行怎么办
    因为债务人迟延履行怎么办

    因为债务人延迟履行可以在合同中确定履行期限。规定履行期限届满后,债权人得继续履行,延迟履行后,债权人可以证明继续履行没有任何利益,也可以解除合同。当事人延迟履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。根据《中华人民共和国民法典》规

    2022.04.14 597
  • 建设工程施工合同因疫情迟延履行产生纠纷应该怎么办
    建设工程施工合同因疫情迟延履行产生纠纷应该怎么办

    在工程总承包方、分包方不存在迟延履行的情况下,因不可抗力不能履行合同,应当免除疫情影响期限内的工期延误责任。

    2021.03.20 192
  • 因为疫情导致合同无法履行怎么办
    因为疫情导致合同无法履行怎么办

    疫情属于不可抗力,受疫情影响未完成的旅游合同可以解除,旅行者和旅游经营者均有权解除合同。对于旅旅游者提出解除合同,如果是旅游者参团的,在组团社扣除已向地接社或者履行辅助人支付且不可退还的费用后,将余款退还旅游者。

    2021.04.29 127
专业问答更多>>
  • 建设工程施工合同因疫情迟延履行产生纠纷怎么办

    1.施工合同因疫情迟延履行产生了纠纷,双方首先应该协商解决。 2.疫情期间,因为疫情原因导致合同迟延履行的,应当免除工程总承包方、分包方工期延误责任; 3.但对于既有疫情影响,又有其他因素造成的工期延

    2022-05-23 15,340
  • 因疫情合同迟延履行或不能履行的后果:1. 申请社会救助

    因疫情合同迟延履行或不能履行的处理有: 1、因疫情导致合同延迟或不能履行的,部分或全部免除违约责任; 不能履行合同的当事人应当及时通知对方,并在合理期限内提供证明。

    2021-12-29 15,340
  • 迟延履行借款合同怎么办

    迟延履行借款合同违约。根据《民法典》第五百七十七条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十五条第一款、第三项规定,当

    2022-06-02 15,340
  • 债务人迟延履行合同怎么办?

    债务人迟延履行时,合同的解除: 1、催告解除。债务人在该期限届满的时候仍未履行的,债权人有权解除合同。 2、及时解除。债务人如果不在履行期限内履行就达不到合同目的的情况下,债务人未在履行期限内履行的,

    2022-05-14 15,340
法律短视频更多>>
  • 迟延履行金怎么申请 01:11
    迟延履行金怎么申请

    向法院执行局申请强制执行,迟延履行金具有司法救济性。在我国,迟延履行金分成两类。一种是金钱支付的迟延履行金。这种就是要求被执行者按照货币的形式支付给申请人一定数额的金钱,如果想要拿其他东西抵押也是不可以的,只能支付金钱。另一种是非金钱支付的

    2,633 2022.04.15
  • 债权人延迟履行债务怎么办 00:58
    债权人延迟履行债务怎么办

    根据《中华人民共和国民法典》的相关规定,债权人有按照合同约定的时间和方式履行债务的义务。若是债务人未按照约定的时间履行债务的,属于违约行为,债权人可以要求其赔偿损失,若是双方有约定迟延履行约定违约金的,债务人应该支付违约金。在支付完赔偿金或

    1,481 2022.04.15
  • 迟延履行金司法解释 01:17
    迟延履行金司法解释

    迟延履行金是指,被执行人因未按生效判决、裁定和其他法律文书指定的期间,履行给付金钱或其他义务时,由人民法院裁定,由被执行人交纳用以弥补申请人损失,同时惩诫被执行人违法行为的款项。迟延履行金,属于人民法院执行权调控的范畴,是在民事执行司法实践

    6,421 2022.04.12
法律综合不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?