您的位置:法师兄 > 专业问答 > 建设工程中发生不可抗力,损失如何承担

建设工程中发生不可抗力,损失如何承担

2022-10-14 11:23

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

重庆在线咨询顾问团

2022-10-14回复

专业分析:

1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担; 2、发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用; 3、承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担; 4、停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担; 5、工程所需清理、修复费用,由发包人承担。 风险提示:不可抗力条款的注意事项: ( 1)合同中是否约定不可抗力条款,不影响直接援用法律规定; ( 2)不可抗力条款是法定免责条款,约定不可抗力条款如小于法定范围,当事人仍可援用法律规定主张免责;如大于法定范围,超出部分应视为另外成立了免责条款; ( 3)不可抗力作为免责条款具有强制性,当事人不得约定将不可抗力排除在免责事由之外。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

按照建筑工程承包合同约定执行;通常不可抗力的损失,根据工程、设备、材料是否已经交付或管理责任归属来认定,风险由谁承担。

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

由发包人承担,工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担。当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。

律师普法更多>>
  • 工程不可抗拒暴雨损失谁承担
    工程不可抗拒暴雨损失谁承担

    工程不可抗拒暴雨损失的具体责任承担情况如下:1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人,人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料,和待安装设备的损害,由发包人承担;2、发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;3、承

    2022.04.16 2,331
  • 不可抗力规定的临时设施损失由谁承担
    不可抗力规定的临时设施损失由谁承担

    1、合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。 2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。 3、承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人

    2021.01.16 1,838
  • 合同中不可抗力造成的损失由谁承担
    合同中不可抗力造成的损失由谁承担

    依据民法典的规定,合同不可抗力因素造成合同无法履行的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。

    2021.03.31 333
专业问答更多>>
  • 不可抗力的损失如何承担

    因不可抗力造成合同不能履行的,不承担违约责任,也不承担赔偿责任因为不可抗力的原因,被告不承担责任,诉讼费由原告承担。

    2022-10-10 15,340
  • 因不可抗力造成的损失谁承担

    比如说甲方从A处购买了货物,约定交付运输公司B公司后,所有权即转移,后来在运输途中遇到山洪部分毁损或部分功能受损,那是属于不可抗力,B是不承担责任的,这个风险是由甲方承担,在B及时通知了甲方后,甲方又

    2022-01-31 15,340
  • 标的物因不可抗力灭失损失谁承担

    标的物因不可抗力灭失损失的,不承担损害赔偿责任;需要提出证明,否则承担损害赔偿责任。不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力造成的损失要根据合同是否履行来判断,如果是合同一方当事

    2021-12-18 15,340
  • 工程施工造成不可抗力停工期间的损失由谁承担

    不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同当事人按以下原则承担:(1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏,以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人

    2022-01-25 15,340
法律短视频更多>>
  • 建设工程有哪些承发包方式 01:36
    建设工程有哪些承发包方式

    通常,建设工程的承发包方式包括以下几种: 协议方式和投标方式,是通过确立承发包关系方式的不同而区分的。协议方式,即承发包双方采用协商的方式达成协议,确定承发包关系。则投标方式指建设单位打算定标底后,以公开招标或指定招标来邀请施工企业投标,并

    1,976 2022.04.15
  • 建筑工地发生人身损害如何起诉 00:51
    建筑工地发生人身损害如何起诉

    建筑工地存在许多安全隐患,发生人身损害的情况并不少见,受损的一方维权,需要结合具体条件进行判断:1、劳动者和工地之间是劳动关系的,因为劳动而受伤的,为劳动争议,应当提起劳动仲裁;因为第三人原因导致受伤的,以第三人为被告提起民事诉讼,构成工伤

    1,516 2022.04.17
  • 无效合同造成损失如何承担 01:04
    无效合同造成损失如何承担

    无效合同造成损失的话,当事人可以请求有过错的另一方承担相应的赔偿责任。另外需要注意,如果当事人对合同的无效事由也存在过错的话,当事人就应当减轻对方的相应赔偿责任。换句话说,为了贯彻公平的原则,有过错的一方当事人应当承担相应的责任。如果双方都

    1,613 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?