民法典规定发包方违约怎么处理
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
在建筑工程中，有时候发包方会违约，这使得承包单位也很困扰。那么发包方违约怎么处理呢根据民法典第八百零三条、第八百零四条、第八百零五条的规定，发包人应当对以下违约行为负违约责任： 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。建设工程合同在性质上属于承揽合同，发包方作为承揽合同的定作人，应当按照合同的约定尽协助义务，发包人未按照约定的时间和要求向承包人提供建设工程基础性资料造成工程无法按期开工的，发包人应当为此承担相应的违约责任。 2、因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。所谓中途停建，即工程按照合同进行正常建设的过程中，因为某种原因不能继续进行;所谓缓建，即工程按照合同进行建设施工过程中，因某种原因推迟工程的进度或者部分停建，待条件成熟时工程继续进行。因发包人原因造成工程停建缓建的，发包人一方面应当采取措施减少损失，另一方面应当赔偿因工程停建、缓建给承包人造成的损失。 3、因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
1、债权债务合同中有约定违约责任的按照约定处理，没有约定的可以采用协商或其他方式商议违约责任的承担方式。 2、可以通过诉讼方式要求对方承担责任。一般来说，诉讼解决途径需要考虑诉讼时效、被告送达、违约责任等内容。
甲方约定违约金违约之后应该按照合同约定赔偿。 《中华人民共和国民法典》第五百八十五条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
-
发包人违约的处理方法是什么发包人违约的处理方法是： 1、继续履行合同，支付违约金，赔偿损失，履行定金罚款； 2、除上述救济方法外，其他救济方法； 3、当事人还可以根据法律或合同的性质采取其他救济措施。 根据《中华人民共和国民法典》的规定，当事人一方不履行非金钱债务或
2022.06.17 444 -
民法典合同违约金约定不公平怎么处理《民法典》规定违约金约定不公平的处理方式是可以先协商，协商不成的可以请求法院或仲裁机构予以调整。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当
2021.10.08 12 -
民法典规定双方违约如何承担违约责任按照违约的人，可分为单方违约和双方违约。一当事人违约的，称为单方违约，双方当事人都违约的，称为双方违约。单方违约的，违约方承担违约责任。双方违约的，各自承担相应的违约责任。 第一百二十一条当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违
2024.06.28 18
-
民法典规定债权债务违约的处理方式
1、债权债务合同中有约定违约责任的按照约定处理，没有约定的可以采用协商或其他方式商议违约责任的承担方式。 2、可以通过诉讼方式要求对方承担责任。一般来说，诉讼解决途径需要考虑诉讼时效、被告送达、违约责
2024-08-30 15,340 -
民法典规定对方违约守约方怎样维权
《民法典》规定对方违约，守约方维权的方式有：协议优先；协商不成的可以申请基层组织进行调解；调解不成的可以向法院起诉；当事人有签订仲裁协议或仲裁条款的，可以申请仲裁机构进行仲裁。违约方需要承担继续履行、
2023-12-07 15,340 -
民法典规定合同违约赔偿数额怎么确定，合同双方都违约怎么处理？
一、合同违约赔偿数额如何确定约定损害赔偿是指当事人在订立合同时，预先约定一方违约时，应向对方支付一定的金钱或约定损害赔偿额的计算方法。约定损害赔偿是一种附随于主合同的从合同。与法定损害赔偿相比，约定损
2023-07-16 15,340 -
民法典规定一方对合同违约怎样处理，因第三人原因而违约怎样处理
1、一方合同违约的，就应该根据合同约定承担违约责任； 2、因第三人原因而违约的，根据合同的相对性原则，违约合同一方仍应该向对方承担合同违约责任。
2023-07-10 15,340
-
01:18
新民法典小三应该怎么处理如果小三只是单纯的介入别人的婚姻，是道德层面的问题，当事人无法追究其法律责任；但若小三对当事人构成了民事侵权的，当事人有权请求其承担相应的民事责任。另外，如果小三构成重婚的，涉嫌重婚罪，可能受到刑事处罚。根据我国刑法的规定，重婚罪的构成要件
2,320 2022.04.15 -
01:10
发包人违约的责任根据我国《中华人民共和国民法典》的规定，发包人违约的，应当根据合同的约定承担违约责任。具体的承担方式如下： 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在
1,903 2022.04.15 -
01:39
民法典944条规定是什么民法典第944条是：关于业主向物业服务人支付物业费的义务的规定。业主应当按照约定向物业服务人支付物业费。如果物业服务人已经按照合同约定和相关的规定提供物业服务的，则业主不得以其未接受或者不需要接受该物业服务为由，拒绝支付物业费。如果业主逾期
24,051 2022.05.11
