您的位置:法师兄 > 专业问答 > 建筑工程施工合同还能延期吗

建筑工程施工合同还能延期吗

2022-11-28 14:17

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

天津在线咨询顾问团

2022-11-28回复

专业分析:

可以,但要在特定条件下。 1、工程量增加; 2、发包人变更设计; 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约定支付工程款,发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当; 5、工程质量鉴定; 6、不可抗力或其他因素。

法律依据:

根据《民法典》第七百九十八条:隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

丰培铭律师

天津东方律师事务所

建筑工程施工许可证最多可延期六个月,每次不超过三个月。申请延期应当在期满前向发证机关申请,并说明理由。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

可以,但要在特定条件下。 1、工程量增加; 2、发包人变更设计; 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约定支付工程款。发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当; 5、工程质量鉴定; 6、不可抗力或其他因素。

律师普法更多>>
  • 个人能签建筑工程施工合同吗?
    个人能签建筑工程施工合同吗?

    个人不能签订建筑工程合同。根据法律规定,从事建筑工程的承包人应当具备企业法人资格与建筑业从业资格,而个人明显不具有这样的条件,因此不能签订建筑工程合同。

    2020.09.04 95
  • 建筑工程施工工期到期是否需要延期
    建筑工程施工工期到期是否需要延期

    建筑工程施工工期到期需要延期。建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。

    2020.04.04 166
  • 建筑工程合同工期延误怎么办?
    建筑工程合同工期延误怎么办?

    建设工程合同工期延误后,主要要看合同中是否约定延误责任,如果实际延误的情形符合合同中约定的延期免责情形,或者是由不可抗力造成,并且有证据证明上述情形,那么根据实际情况,顺延工期即可;否则合同违约方要对合同相对方承担违约责任。

    2021.01.13 163
专业问答更多>>
  • 建筑工程质量延期能否延期

    1、如果建筑工程存在质量问题,承建方应当承担部分责任,否则,雪灾可认为是不可抗力,不用承担责任。质量问题需要鉴定,郑州有很多司法厅认定的鉴定机构,你可以联系。 2、商户的损失由你们负责,当然,如果承建

    2022-05-09 15,340
  • 建筑工程施工许可证怎么延期

    根据我国法律规定,建设单位申请领取施工许可证,应当具备下列条件,并提交相应的证明文件: 1.依法应当办理用地批准手续的,已经办理该建筑工程用地批准手续。 2.在城市、镇规划区的建筑工程,已经取得建设工

    2022-11-09 15,340
  • 建筑工程工期可以合法顺延吗

    施工合同的工期可以合法顺延。根据有关法律法规,当事人可以在取得发包人或监理人签证确认后,约定延长工期。当事人未确认的,提供相应证据证明申请确认,承包人以此为由主张工期延长的,人民法院应予支持。

    2021-11-03 15,340
  • 建筑工程延期和延误

    延期和延误是相当的,是指对承包商而言相当于业主的说法的,即对于承包商来讲,属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延期;属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延误。

    2022-01-25 15,340
法律短视频更多>>
  • 建筑工程施工合同主要包括 01:05
    建筑工程施工合同主要包括

    建设工程施工合同的主要内容包括以下几项:工程范围,建设工期,中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间,影响着后续工程的开工,制约着整个工程的顺利完成,在施工合同中需对中间工程的开工和竣工

    1,402 2022.04.15
  • 建筑工程施工合同注意事项 00:57
    建筑工程施工合同注意事项

    签订建筑工程合同的时候一定要采用规范的合同示范文本,要注意以下方面的问题:(1)对工期的约定以及工期顺延的约定;(2)安全文明施工的责任的约定,一般约定由承包方承担;(3)对于监理工程师发包人派驻工程师权限的设置;(4)材料设备供应的条款,

    1,703 2022.04.17
  • 建筑工程施工合同主体有哪些 00:55
    建筑工程施工合同主体有哪些

    建筑工程施工合同的合同主体是发包方和承包方。根据我国法律规定,建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,发包人即建设单位,承包人即施工人,施工合同的双方当事人是平等的民事主体。施工合同的内容一般包

    2,429 2022.05.18
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?