发包方应承担哪些违约责任
该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!
我也有类似问题!点击提问
发包方会承担违约责任。 根据《民法典》规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 《中华人民共和国民法典》第八百零五条【因发包人原因造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计所应承担责任】因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
对内容有疑问,可立即反馈反馈
发包方承担违约责任的方式: (一)继续履行。是指债权人在债务人不履行合同义务时,可请求法院或者仲裁机构强制债务人履行。 (二)补救措施。是指债务人履行合同义务不符合约定,债权人可要求债务人采取的补救履行措施。 (三)损害赔偿。损害赔偿的具体方式包括赔偿损失、支付违约金和适用定金罚则等多种情况。
发包人违约责任的承担方式: 1、支付违约金。在发包人不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱,数额不得过分高于或过分低于实际损失。 2、损害赔偿。因违约行为造成财产损失时作出经济补偿。 3、继续履行。发包人不履行合同义务的,对方当事人有权向人民法院主张继续履行。
-
发包人违约应承担的违约责任
发包人承担违约责任,主要包括赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到可能造成的损失。
2021.02.07 218 -
哪些违约方应承担的责任
违约方应承担的责任根据合同关于违约责任的约定确定,没有约定的由当事人根据实际情况自行协商确定。具体来说违约责任的承担方式包括下列几种: 一、继续履行。是指违约方根据对方当事人的请求继续履行合同规定的义务的违约责任形式。 二、采取补救措施。是
2022.11.07 153 -
发包人承担违约责任的方式有哪些
发包人承担违约责任的方式: 1、支付违约金。在发包人不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱。 2、损害赔偿。因违约行为造成财产损失时作出经济补偿。 3、继续履行。发包人不履行合同义务的,对方当事人有权向人民法院主张继续履行。
2021.03.17 110
-
发包方应承担违约责任吗
发包方会承担违约责任。 根据《民法典》规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 因发包人的原因致使工程中途停
2022-11-07 15,340 -
发包方是否应承担违约责任
发包方会承担违约责任。 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当
2022-06-18 15,340 -
发包人违约责任有哪些承担方式
发包人违约责任的承担方式是: 1、支付违约金,在发包人不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱。 2、损害赔偿,因违约行为造成财产损失时作出经济补偿。 3、继续履行,法院或仲裁机关作出要求实际履
2022-06-10 15,340 -
发包方应当承担什么违约责任?
发包方会承担违约责任。 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当
2022-05-30 15,340
-
01:30
合同违约责任的承担方式有哪些
我国合同法中规定了五种合同违约责任的承担方式,分别为: 1、继续履行。即双方当事人签订合同后,一方当事人不履行合同,构成违约,另一方当事人可以依法要求对方承担继续履行合同债务的违约责任; 2、采取补救措施。双方当事人鉴定合同后,一方有违约行
5,669 2022.04.15 -
01:21
违约责任的承担形式哪些
承担合同违约责任的方式,包括以下这几种: 1、继续履行合同义务,即合同义务没有履行或者履行与约定不一致的,守约方有权让违约方按照约定,继续履行,直到完成合同目的。 2、采取补救措施,指履行债务的标的物品质不符条件,在不用继续履行而只需采取适
1,963 2022.04.15 -
01:21
违约责任的承担方式
依据合同法的相关规定,当事人一方如果拒绝履行合同义务或履行合同义务不符合合同所约定的,则该当事人应该承担继续履行、或者采取相应补救措施或者赔偿因自己不履行义务导致对方损失等违约责任,其中包含了支付违约金和定金等;违约责任的承担方式有: 1、
1,903 2022.04.17