环氧树脂地面施工合同范本是怎样的环氧树脂地面的施工合同怎么写的
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
环氧树脂地面施工合同范本：甲方:xxxxxxxx有限公司乙方:xxxxxx工程队为了确保xxxxxxxxx有限公司水泥地面工程建设按期圆满完成，经双方协商，特立本合同书。一、工程名称:xxxxxxxxxxxxx二、施工期限 1、本工程自xxxx年xx月xx日开工至xxxx年xx月xx日竣工，工期60天。 2、施工工期执行合同工期。工期顺延:如遇雨天影响无法施工，时间顺延。如非乙方原因造成停工，甲方签证，具实顺延。三、甲方权利、义务 1、甲方承担地面施工测量与设计，并指派技术人员对工程进行检查指导。 2、甲方负责协调乙方与当地关系，清理障碍，确保工程正常施工。 3、甲方负责及时购进水泥、石子、沙子等原料，因原料供应不足而引起的施工延期和误工费用，由甲方承担。 4、如因原料质量达不到施工要求，而造成的一切损失，由甲方承担。 5、所需的水、电、住宿等设施及费用，由甲方提供。四、乙方权利、义务 1、乙方必须按照甲方C25商砼技术要求进行施工。 2、乙方必须做好施工人员、机械安全工作，发生任何债务、安全等由乙方负责，和甲方无关。五、工程造价及结算付款办法 1、工程造价:水泥路面宽7米，厚10公分，预计50000平方米(以实际测量为准)，本工程因里程过短，施工难度大，故采取清包工形式，按平方面计算，甲乙双方结算价为5元整。 2、付款办法:工程开工后先期预付2000元，剩余部分在工程结束时，按照测量实际面积一次性付清。1、未尽事宜双方协商解决。 2、因甲方增加其他工程项目，更改合同等因素所需增加的费用由甲方具实追加。 3、此工程如出现断裂、龟裂、起灰乙方乙方概不负责(甲方已提醒乙方)。 4、因不可抗拒的自然灾害造成停工和损失，认定标准以有关权威部门认定。 5、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签定之日起生效。 6、因乙方原因未按时开工的，本合同自动作废。(签字) xxxx年
对内容有疑问，可立即反馈反馈
-
建筑工程外架、施工单位施工的合同范本是怎样的？建筑工程外架合同的主要内容有：甲方(发包人)，乙方(承包人)，承包内容，承包单价和工期，付款方式，质量和其他要求，乙方必须保质,保量组织施工，双方的权利义务，违约责任。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。
2020.06.09 142 -
建筑施工工程承包合同范本是怎样的建筑施工工程承包合同范本是：发包人与承包人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任及索赔条款、保修责任等。
2021.02.01 300 -
建筑工程施工承包合同范本是怎样的建筑工程施工承包合同的写法如下： 1、首先需要写明发包方和承包方的基本信息； 2、然后针对承包工程概况、工程质量、工期、价款及支付方式、双方的权利与义务、违约责任以及争议解决的方式等作出具体约定； 3、最后由双签字盖章、注明日期。
2021.01.23 289
-
环氧地坪包工不包料合同应该怎么写
代写合同，是专门为订立合同需要的人士提供一项专业服务。既要明确双方的权利义务以及违约责任等内容，又要权衡双方的利益，避免合同太苛刻对方拒签，还要让合同内容符合法律法规，以免因违法而被法院裁定为无效或被
2022-09-24 15,340 -
承包种树施工合同怎么写
种树施工合同的格式如下： 甲方：xxxx 乙方：xxxx有限公司 为搞好xxxx大粮基地建设，需对基地生产路及沟渠进行绿化。甲方将该绿化任务交给乙方施工，由乙方全部承包。为使工程保质保量按期完成，经甲
2022-08-03 15,340 -
保温场面施工合同范本
1、基层处理 彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。 2、为增加挤塑板与基层几面层的粘结力，应在挤塑板两面各刷界面剂一道。 3、配置专用粘结剂： 1）将5份（重量比
2022-08-16 15,340 -
工程施工合同范本本是怎样的
在建筑工程施工合同履行中，发包人、承包人有关工程洽商、变更等书面协议或文件，应为本合同的组成部分。建筑工程施工合同文件组成及其优先顺序应符合下列要求: 1．协议书。 2．中标通知书。 3．投标书及其附
2022-04-17 15,340
-
01:03
店面租赁合同范本2018是怎样的店面租赁合同范本的主要内容分为以下几个部分。第1部分租赁双方基本身份信息。第2部分所租赁店面基本情况，例如位置面积，第3部分租金，定金，押金等款项的标准及支付。第4部分，租赁期限。第五部分，租赁双方的权利义务。第六部分，租赁合同的续期，变更
1,239 2022.04.12 -
00:59
地邻种树,法律是怎样规定的?地邻种树，法律的规定如下：距离没有规定，但是如果确定邻居栽树行为已经给自己造成妨碍或者损失的，可以要求对方停止侵害，排除妨碍，赔偿损失。根据相关法律规定，供役地权利人应当按照合同约定，允许地役权人利用其不动产，不得妨害地役权人行使权利。不动
7,103 2022.04.17 -
01:17
建筑工程施工承包合同怎么写工程承包合同写法如下：首先需要写明甲乙双方的姓名，写上经过双方协商，乙方愿意承接甲方的工程。然后写明工程的概括、承包的相关方式、工程的范围以及质量要求。其次可以写清楚合同价款，付款的相关方式。最后写上工程的相关期限，在结尾的部分可以写上双方
775 2022.04.25
