建设工程合同变更的条件是什么
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
变更合同的条件主要分以下三种： 第一，由合同性质和内容决定当事人一方可变更合同。有的合同是为当事人一方的利益而设立的;也有一些合同的某些条款是专为当事人一方利益约定的。由于在一般情况下，当事人可以放弃自己应得的利益，因此，对于这些合同，如果当事人一方在订立合同后根据客观情况的变化，不再需要合同为其带来利益，则可以变更合同。 第二，当事人双方经协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益。当事人双方在进行协商时，意思表示必须是明确的，而不能是模糊的，否则，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。 第三，由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行。不可抗力是指不能预见或者不能避免、不能克服的客观情况。不可抗力必须达到使合同无法履行的程度，才能作为变更合同的理由。如发生不可抗力后，经义务人的努力，合同仍可履行，则不能作为合同变更的理由。 《民法典》第五百四十三条【协议变更合同】当事人协商一致，可以变更合同。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
合同变更的条件主要有： 1、存在着合法有效的合同关系； 2、合同内容发生变化； 3、合同的变更须依当事人协议或直接规定及法院裁决，有时依形成权人的意思表示； 4、须遵守法律要求的方式。
变更合同的条件主要分以下三种：第一，由合同性质和内容决定当事人一方可变更合同。第二，当事人双方经协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益。第三，由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行。
-
建设工程合同终止的条件是什么(一)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的; (二)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的; (三)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的; (四)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。
2021.03.06 384 -
建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么在建设工程施工过程中，工期的延误有很多原因。从实践来看，工期顺延的理由主要是下列情形： 1、工程量增加； 2、发包人变更设计； 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料； 4、发包人未按约支付工程款； 5、发包人指定的分包人
2020.08.26 149 -
建设工程承包合同解除的条件是什么发包人可请求解除合同的情形有： (1)因承包人的原因致使已经完成的建设工程质量不合格，在发包人提出的合理期限内，承包人拒绝修复的； (2)工程主体结构验收或者工程竣工验收不合格，且承包人拒绝修复或者无法修复的； (3)承包人在合同约定的工期
2021.03.16 142
-
建设工程变更程序
工程变更流程如下：提交工程变更申请报告。填写变更原因、相关图纸、工程量和成本等。监理公司审查工程变更的必要性和可行性，审查工程变更成本的合理性，审查工程变更对工期的影响，签署审查意见；设计单位审核工程
2021-11-20 15,340 -
建设工程合同终止的条件
4竣工结算完毕.9，并取得拖欠工程款签证手续.2项目部对内，项目部不得私自刻制、对外的债权债务核实确认完毕3，实物资产核实无误.9.9。3。3.3对工程项目进行全面总结.1工程竣工验收.4未经公司同意
2022-03-16 15,340 -
劳动合同变更的条件是什么，劳动合同变更的程序是什么
在人力资源管理实际工作中，劳动合同变更是非常重要的环节，且极易出现劳动争议，因此必须在劳动合同变更时严格遵守法律规定履行程序，并注意保留有关书面材料。那么劳动合同变更的条件是什么，劳动合同变更的程序是
2022-05-16 15,340 -
建设工程中发生工程变更如何处理，变更工程设计变更的方式是怎样的
（1）施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，其中，政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。（2）在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的
2022-02-15 15,340
-
01:11
施工合同变更的条件施工合同的变更条件有哪些 根据我国合同法及相关司法解释的规定，施工合同的变更条件如下：1、订立合同时一方对合同存在重大误解的；2、订立的合同对一方明显不公平的；3、订立合同时受到欺诈、威胁，订立的合同违背了当事人本意的；4、订立合同时的客观
702 2022.04.15 -
01:21
建设工程合同的签订方式是什么根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第789条规定，建设工程合同应当采用书面形式。该条中“应当”一词表明，建设工程合同的签订只能采取书面形式。而根据《民法典》第469条第二款和第三款的规定，书面形式是合同书、信件等可以有形地表
1,330 2022.04.15 -
01:37
劳动合同变更的条件和程序劳动合同变更的条件有： 1、签订劳动合同所依照的法律已修改，导致原来签订的劳动合同无法全面履行，需作修改的； 2、用人单位经主管部门批准转产，因生产方向的变化，原签订的劳动合同中的一些条款与发展变化的情况不相适应时，需作出相应修改的； 3、
1,455 2022.04.17
