您的位置:法师兄 > 专业问答 > 施工合同超期应该怎么办

施工合同超期应该怎么办

2022-11-03 06:23

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

山西在线咨询顾问团

2022-11-03回复

专业分析:

1、施工合同超期的,如果双方在合同中对延期履行有约定或者事后对延期履行达成了协商的话就依据约定来处理。 2、没有约定事后也没有达成协商的,可以要求未履行合同的一方承担违约责任,可以要求其采取补救措施或者赔偿损失。

法律依据:

《民法典》第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

施工合同超期的处理方式是:如果双方在合同中对延期履行有约定或事后对延期履行协商一致的,就按照约定或协商的内容处理;没有约定事后也没有达成协议的,超期属于违约情形,可以要求未履行合同的一方承担继续履行、采取补救措施、赔偿损失的违约责任。

宁飞龙律师

北京市盈科(苏州)律师事务所

在施工合同约定的工期内,如果超过合同工期,需要根据不同的原因进行讨论。如果是发包人的过错,比如发包人的现场协调问题,导致施工人员无法进入施工现场,或者是发包人提供了施工材料,但材料无法进入现场,那么在这种情况下,一般由发包人承担延误责任。

律师普法更多>>
  • 施工合同不合理应该怎么办
    施工合同不合理应该怎么办

    可与当事人协商解决。合同不合理既违反法律或社会公共利益,不受法律保护。一般来说只有符合法律所规定的生效条件合同,才是有效的合同,否则有可能不仅无效而且会受到法律的制裁。

    2021.02.05 153
  • 工程施工合同超期未履行怎么办
    工程施工合同超期未履行怎么办

    当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获

    2021.02.16 117
  • 装修超过合同期限应该怎么办
    装修超过合同期限应该怎么办

    租房子签的合同有法律作用。当事人签订租房合同应当意思表示自愿真实、具有相应的民事行为能力,租赁关系的成立不得违背公序良俗、租房合同的内容不得违反法律强制性规定。

    2021.03.22 100
专业问答更多>>
  • 工程施工合同超期未履行应该怎么样办

    因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

    2022-09-07 15,340
  • 施工合同超期怎么办?

    合同实际履行超过了有效期,属于延期履行,如果双方在合同中对延期履行有约定或者事后对延期履行达成了协商的话就依据约定来处理。迟延履行往往会导致违约责任,尤其是迟延履行对合同的另一方造成了一定的损失,甚至

    2022-05-31 15,340
  • 工程施工合同超期未履行应该如何办

    因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

    2022-09-07 15,340
  • 施工合同超过合同工期了怎么办

    施工合同超过合同工期由谁负责应视具体情形而定。如果是发包方的原因导致超出合同工期的,一般都由发包方承担延期责任。如果超过合同工期是因施工方导致的,则由施工方负责。根据《民法典》第八百零一条的规定,因施

    2022-06-02 15,340
法律短视频更多>>
  • 超龄人员工伤应该怎么赔偿 01:09
    超龄人员工伤应该怎么赔偿

    超龄人员工伤的赔偿如下:对于超龄人员工伤的赔偿,由用工者赔偿。不能认定为工伤,因为不属于劳动关系。超龄指的是超过退休年龄再就业的人员。对于“超龄”务工者还是劳务派遣公司亦或者是用工单位而言,都需积极采取措施规避风险发生。务工者需提高自我安全

    6,913 2022.05.11
  • 员工不同意调岗应该怎么办 01:00
    员工不同意调岗应该怎么办

    员工不同意调岗公司可以解除劳动合同,并向员工支付经济补偿金。根据我国法律规定,依法订立的劳动合同具有约束力,用人单位和劳动者都应当履行劳动合同约定的义务,如果用人单位对员工要调岗的,应当与劳动者沟通协商,用人单位与劳动者协商一致的,可以变更

    1,731 2022.05.18
  • 超过可撤销合同的期限怎么办 01:15
    超过可撤销合同的期限怎么办

    有很多合同在一定的时限内是可以撤销的,需要当事人去法院提出申请或者请仲裁机构撤销合同,但是前提是必须符合法律的规定。有下列情形的,撤销权消灭:1.自具有撤销权的当事人应当知道或已经知道撤销事由的当天起一年以内,没有行使撤销权的;2.具有撤销

    1,475 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?