园林绿化工程合同怎么写
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
园林绿化工程施工合同工程名称：工程地点：建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）经甲、乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工,本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵守。一、工程内容和承包方式： 1、工程内容包括、、等工程。 2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。 3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。二、工程造价：乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化____类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币元。三、付款方式1、方签订合同后，甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。2、工程完工甲方初验合格后付款项______%，余款待保养期满（三个月）甲方验收合格后十天内一次付清。四、工期1、本工程总工期天（日历从开工之日算起）。2、开工日期______年月日。3、竣工日期______年月日。五、双方责任：（一）甲方责任：1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。（二）乙方责任：1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。六、本合同一式两份,双方签字生效,各执一份，具同等效力。甲方(盖章):乙方(盖章):代表(签字):代表(签字):年月日
对内容有疑问，可立即反馈反馈
绿化景观工程总包合同应当写明以下内容： 1、签订合同的甲乙双方姓名或法人名称、工程项目； 2、具体的工程地址、施工面积、施工日期、施工总天数、工程价款、园林绿化所需的材料、种类、数目、规格等； 3、付款方式、违约责任、合同变更或终止的解决方法。
包括： (一)当事人的姓名或者名称和住所； (二)标的; (三)数量; (四)质量; (五)价款或者报酬; (六)履行期限、地点和方式; (七)违约责任; (八)解决争议的方法。
-
怎么写绿化工程承包合同书绿化工程承包合同书首先要需要写明发包方和承包方的基本信息，然后针对工程概况、期限、造价、价款的支付和结算、工程质量和检查验收、双方的权利与义务、违约责任以及争议解决的方式等做出具体规定，最后由双方签字盖章、注明日期。
2021.04.23 196 -
园林绿化税率多少绿化工程发票税率是11%，小规模纳税人（年应税服务销售额未达到500万元）则适用3%的“征收率”。绿化工程属于其他建筑服务：其他建筑服务，是指上列工程作业之外的各种工程作业服务，如钻井（打井）、拆除建筑物或者构筑物、平整土地、园林绿化、疏浚
2020.08.30 2,446 -
怎么写绿化景观工程总包合同依照我国《合同法》相关规定，绿化景观工程总包合同应当写明以下内容：1、签订合同的甲乙双方姓名或法人名称、工程项目；2、具体的工程地址、施工面积、施工日期、施工总天数、工程价款、园林绿化所需的材料、种类、数目、规格等；3、付款方式、违约责任、
2022.04.12 498
-
园林绿化工程施工合同怎么写
园林绿化工程施工合同范本工程名称：工程地点：建设单位：（以下简称乙方）经甲、乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工,本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程
2022-02-11 15,340 -
园林绿化工程承包合同范本怎么写
二:代表(签字)、材料：工程名称、工程造价、按包工工程名称:乙方(盖章)。五。四、数量、等工程：（以下简称甲方）施工单位、施工图纸提交一份工程预算书、包质量的大包干式承包，保证绿化工程苗木成活率100
2022-03-14 15,340 -
园林绿化工程合同印花税
印花税率是按合同金额的万分之三征收。如果印花税额不足1角的，免印花税如果是一角以上的尾数四舍五入。
2022-08-11 15,340 -
园林绿化内部承包合同怎么写
目前园林绿化内部承包合同，根据当地有关规定及项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商制定协议，望共同遵守。
2022-07-04 15,340
-
01:07
合伙包工程合同怎么写合伙包工程合同应当这样写：1、合伙的项目情况，以及场所的地点在哪里；2、合伙的经营范围；3、合伙人的相关信息，包括其姓名、性别、住所和联系方式；4、合伙人的出资金额，以及出资方式，还是缴纳出资的时间；5、双方关于利润的分配方式，还有亏损后如
1,852 2022.05.11 -
01:17
建筑工程施工承包合同怎么写工程承包合同写法如下：首先需要写明甲乙双方的姓名，写上经过双方协商，乙方愿意承接甲方的工程。然后写明工程的概括、承包的相关方式、工程的范围以及质量要求。其次可以写清楚合同价款，付款的相关方式。最后写上工程的相关期限，在结尾的部分可以写上双方
834 2022.04.25 -
01:04
工程合同纠纷上诉状怎么写上诉应当递交上诉状，工程合同纠纷上诉状应包含以下内容： 1、首先写明当事人的基本身份信息，即上诉人和被上诉人的基本情况，包括姓名，法人的名称及其法定代表人的姓名或者其担任组织的名称及其主要负责人的姓名； 2、写明原审人民法院名称、案件的编号
690 2022.11.21
