工期顺延是什么意思啊
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
工期顺延是指下雨等自然因素，还有就是停水、停电等导致停工原因，签订工期顺延合同之后，就可以保护施工方的免受合同违约的责任。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条规定，当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认； 承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。 当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
工期顺延就是指当并非承包人原因而出现各种会阻碍工程进度的因素时，承包人可以申请工期顺延。经审核后，发包人可根据法律及合同约定，对工期延误这一事实状态加以变更。确认工期顺延的事实后，承包方与发包方需签订工期顺延合同，以保障承包方免受合同违约的责任。
-
工期，工期顺延与工期延误是什么意思？
所谓工期延误，是指工程施工过程中任何一项或多项工作的实际完成日期晚于计划规定的完成日期，可能导致整个合同工期延长。工期延误通常包括两种情况：一种是在施工过程中，实际施工进度落后于发包人批准的计划施工进
2021-11-20 15,340 -
顺延节假日是什么意思啊?
节假日包括节日和假日，一般特指法律规定放假的节日、假日，节日是放假的全民性节日，假日是周 六、周日休假日。 某项约定的时间段落假如为从元旦起的30天有效，不顺延的截止时间是2月1号，顺延的截止时间在2
2022-10-15 15,340 -
时效工期顺延什么意思
工期延期是指承包人根据法律和合同，在非承包人原因和不可抗力导致无法正常施工的情况下，双方就事件造成的延期天数达成一致的行为。
2021-11-07 15,340 -
工资应发顺延是什么意思？
工资顺延的意思就是本来按规定到了应该发放工资的日子，但是因为碰上节假日或休息日，就等假日结束之后再对工资进行发放。然而根据《工资支付暂行规定》第7条的规定，工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付。如
2022-05-27 15,340
-
01:21
工期顺延和工期延误有什么区别工期延误，即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间，比计划规定的完成时间晚，从而可能使合同工期的延长。 通常情况下，工期延误有两种情形：第一种是在施工时，实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后，但这种情况有可能改变。第二种是在完工并
3,414 2022.04.15 -
01:26
期房是什么意思期房一般指的是开发商正在建设中的、还没有完成建设的、不可以交付给购买者使用的房屋；在中国的房价市场，一般情况下期房的价格要比现房的价格相对低一些，而且其挑选余地较大，非常受到市场购房者喜欢；但因为期房是购房者先付款后交房，所以在购买期房时涉
34,265 2022.04.15 -
01:19
协议期是什么意思协议期的意思等于合约期。如果是合约到期，到期后还可以继续使用，只是没有了合约期的优惠。比如没有话费返还或者流量赠送等。4G合约到期后是自动解除合约的，但4G套餐仍然可以使用；如果合约到期不想继续使用，4G后付费套餐可以带有效证件到当地移动自
6,228 2022.05.11
