怎么确定工程开工日期
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
对内容有疑问，可立即反馈反馈
建设工程开工日期按照以下情形予以确定：第一种情形，开工日期以发包人或者监理人发出的开工通知载明的日期为准；第二种情形，开工通知发出后，如果工程尚不具备开工条件，则以开工条件具备后的时间为开工日期，但若因承包人的原因导致开工通知发出后又无法实际开工的，则仍以开工通知载明的时间为准；第三种情形，开工通知发出前，如果承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场时间为开工日期；第四种情形，发包人或者监理人没有发出开工通知，现有证据也无法证明何时实际开工，则需综合开工报告、合同、施工许可证等载明的时间和案件其他事实，认定开工日期。
(一)开工日期为发包人或监理人发出的开工通知载明的开工日期； (二)承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期； (三)发包人或者监理人未发出开工通知，亦无证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同载明的时间。
-
-
怎么确定工程合同中的开工日期可以根据下列标准来认定工程合同中的开工日期： 1、开工日期通常是施工合同中的必备条款，一般以承包人和发包人合同中约定的开工日期为准； 2、如果当事人无约定的，可以实际的开工日期为准。
2021.01.17 232 -
工程索赔日期怎么确定？工程索赔日期的计算：监理、工程变更索赔为自收到监理书面指令、变更图纸之日至完成之日；不可预见、恶劣气候索赔为自情况出现之日至终止之日；延期索赔为自收到中标通知书28天内。
2021.03.23 179
-
建设工程开工日期怎么确定
建设工程开工日期按照以下情形予以确定： (一)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的
2022-10-12 15,340 -
工程开工日期如何确定
《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 （二）》第五条规定了开工日期的具体认定规则：“ （一）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，
2022-06-30 15,340 -
工程开竣工日期如何确定
实践中，建设工程开工日期按照以下方式确定： 1.建设工程施工合同实际开工日期的确定，一般以开工通知载明的开工时间为依据； 2.因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的，以开工条件具备的时间确定
2022-06-24 15,340 -
建筑工程开工日期和如何确定日期？
建设工程开工日期根据以下情况确定：（一）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知所载明的开工日期；开工通知发出后，不具备开工条件的，以开工条件的时间为开工日期；因承包人原因推迟开工时间的，以开工通知所
2021-11-17 15,340
-
00:55
建设工程施工合同纠纷管辖怎么确定关于建设工程施工合同纠纷的管辖权确定，有如下两种不同的情形： 1、合同约定存在有效仲裁条款的，依法属于《民事诉讼法》第一百二十四条，双方当事人达成书面仲裁协议申请仲裁、不得向人民法院起诉，人民法院应当告知原告向仲裁机构申请仲裁的情形，该案应
779 2022.04.15 -
00:56
建设工程施工纠纷管辖权如何确定建设工程施工纠纷是工程建设过程中常见的纠纷，通常是因为建设工程合同履行的问题引发的。 面对合同纠纷，依据我国《民事诉讼法》和有关司法解释作出了相应的规定，要分三步进行分析： 1、首先，看合同是否有有效的仲裁协议，或合同中是否存在有效的仲裁条
1,454 2022.05.11 -
01:28
工程保修期如何规定根据《建设工程质量管理条例》，建设工程质量保修金是指建设单位和承包人在建设工程合同中约定的在保修期和保修范围内修复工程质量缺陷的资金。建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，建设单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。建设工程
6,672 2022.04.15
