建工企业能索赔哪些疫情增加费用
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
（一）防控疫情措施增加费用工程项目开复工后，必须采取政府主管部门要求的防控疫情措施，建筑企业也应根据项目的具体情况采取防控疫情的具体措施，包括完善工地封闭措施、完善人员防控措施、日常监测监控等，这些措施均会导致费用的发生。我们认为，这些防控措施一方面是为了执行政府主管部门的强制要求，另一方面也是为了减少和防止疫情对项目实施造成影响，此种费用的性质类似于新增了一项非因承包人原因所导致的措施项目，因此，我们建议，此项费用应由发包人承担。（二）疫情导致的人材机价格上涨增加费用从目前疫情的发展来看，工程开工后，人材机价格上涨是一个大概率事件。那么，人材机价格上涨的成本增加应如何分担呢？这是一个复杂的问题。其一，人材机价格上涨的原因是多方面的。价格上涨是否仅为此次疫情所导致的，有没有其他因素导致人材机价格的上涨，需要分析清楚。但是，事实上，各种因素纠缠在一起，是很难分清的。建筑企业欲主张调整合同价款，需要提供相关证据，证明相关的涨价是此次疫情所导致；其二，即便涨价是因此次疫情所导致，作为不可抗力影响的一个结果，在合同没有约定、法律没有规定的情况下，发包人是否有义务分担此种涨价损失，肯定存在争议。（三）管理费用的增加由于疫情的影响，各项生活服务项目、生活物资、办公用品等亦可能发生较大涨幅，因此导致建筑企业的施工成本增加，对于此种费用的增加，由于比较琐碎，具体金额难于计算，因果关系也难于判断，占工程款的比例不高，且由发包人承担此种费用没有明确的法律和合同依据，我们认为，此种费用的增加应由建筑企业自行承担。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
受疫情影响，建工企业提起工期索赔的方式是承包人应当在知道或者应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书； 向监理人正式提交索赔报告，在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告； 由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。
建筑工程索赔费用包括人工费、材料费、施工机械使用费、分包商的索赔费、现场管理费、利息（一般按照中央银行贴现率加三个百分点的利率）、总部（企业）管理费、利润损失。
-
建筑施工工程索赔费用包括哪些工程中可以索赔的费用有：人工费、材料费、施工机械使用费、分包商的索赔费、现场管理费、利息（一般按照中央银行贴现率加三个百分点的利率）、总部（企业）管理费、利润损失。
2021.04.06 265 -
哪些情况下能增加抚养费离婚后，一方抚养子女的，另一方有支付抚养费的义务，费用的多少和期限的长短，由双方协议；协议不成的，由人民法院判决。 该项协议和判决不妨碍以后子女向父母任何一方提出超过协议或者判决原定数额的合理要求。 对于抚养费数额不足以维持当地实际生活水平
2021.03.26 105 -
哪些情况能够增加抚养费可以增加抚养费的情况：有证据证明原定抚育费数额不足以维持当地实际生活水平的；因子女患病、上学，实际需要已超过原定数额的；等其他证据证明应当增加；对方有能力支付的。
2020.03.02 112
-
建工企业可以索赔哪些疫情增加费用
受疫情影响，建工企业不可以提出费用索赔。对于受到本次疫情严重影响而可认定为遭遇不可抗力的，根据市场上主要的工程合同范本约定，建筑企业因此不能履行合同的首先可部分或全部免除责任，即业主不能就此提起反索赔
2022-05-23 15,340 -
建工企业可以索赔哪些疫情增加费用和损失
受疫情影响，建工企业不可以提出费用索赔。对于受到本次疫情严重影响而可认定为遭遇不可抗力的，根据市场上主要的工程合同范本约定，建筑企业因此不能履行合同的首先可部分或全部免除责任，即业主不能就此提起反索赔
2022-06-12 15,340 -
建筑工程疫情如何索赔？
1、疫情是属于不可抗力因素，因疫情造成建筑工程合同违约的，不承担违约责任，不能要求赔偿。 2、法律规定：《中华人民共和国民法典》 第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。
2022-05-22 15,340 -
建筑工程索赔费用有哪些
1、索赔费用的组成。(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括：人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。法定的人工费增长以及非施工单位责任
2022-03-05 15,340
-
01:02
疫情可以索赔费用吗疫情不可以索赔费用。建筑企业因为疫情不能履行合同的，首先可部分或全部免除责任，即业主不能就此提起反索赔。部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观
2,224 2022.05.11 -
01:01
工伤应赔偿哪些费用工伤赔偿中涉及到的赔偿项目，主要有医疗费、住院伙食补助费、外地就医交通费食宿费、康复治疗费、辅助器具费、停工留薪期工资、生活护理费、一次性伤残补助金、伤残津贴、一次性伤残就业补助金和一次性工伤医疗补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金。一次性工
2,591 2022.04.17 -
01:09
孩子抚养费能增加吗孩子抚养费是可以增加的。 没有满十八岁孩子的抚养费包括生活费、教育费、医疗费等费用。 通常在离婚的时候，夫妻双方已经就孩子抚养和抚养费的问题达成一致意见。 但我国规定：关于孩子生活费和教育费的协议或判决，不妨碍孩子在必要时侯向任何一方提出超
1,029 2021.04.25
