工程不可抗力应该怎样索赔
该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!
我也有类似问题!点击提问
因不可抗力不能履行合同的,除金钱债务的迟延履行责任和迟延履行期间发生不可抗力两种情况外根据不可抗力的情况可以部分或全部免除责任。因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。 (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担 (2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用 (3)承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担 (4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担 (5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。
对内容有疑问,可立即反馈反馈
因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。 (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担; (2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用; (3)承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担; (4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担; (5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。
-
不可抗力如何索赔
1、费用索赔: 通常情况下因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的,承包方另外要求的赔偿一般是不会获得袭接纳的,在法律
2021.03.23 941 -
建筑工程不可抗力索赔原则是什么
因不可抗力不能履行合同的,除金钱债务的迟延履行责任和迟延履行期间发生不可抗力两种情况外根据不可抗力的情况可以部分或全部免除责任。因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按相关原则分别承担并调整工程价款。
2021.03.23 993 -
工伤应该怎样索赔
工伤索赔方式: 1、如果伤势不严重,咨询医生后确认伤势对身体机能没有严重影响,建议先与单位协商赔偿事宜,根据自己的实际情况确定合理金额,并与单位协商赔偿; 2、如果协商不成,或者伤势确实严重,不适合协商处理,工伤职工可以要求用人单位自受伤之
2022.04.15 197
-
不可抗力如何索赔
1、费用索赔: 通常情况下因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的,承包方另外
2023-02-28 15,340 -
建筑工程不可抗力索赔原则是什么
建设工程合同履行过程中的不可抗力是指承、发包双方在签约时不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。发生不可抗力的情况后,承包方应迅速采取保护措施以尽力减少损失,并在最短期限内通知发包方损失情况。如因承包
2023-02-23 15,340 -
建筑工程不可抗力索赔标准是什么
1、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,由发包人承担。 2、发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责。 3、承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担。 4、停工期间,承包人应发包人要求留在施
2023-02-11 15,340 -
不可抗力索赔的原则
不可抗力因素的索赔原则: 1、合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。 2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,
2022-10-14 15,340
-
00:58
建设工程索赔时效是怎样的在建设工程索赔纠纷中,受到侵害的一方可以起诉另外一方,要求另外一方进行赔偿。在向法院起诉的过程中。一定要注意诉讼时效的问题。诉讼时效是三年。诉讼时效并不是从侵权发生时开始计算的,而是从被侵权方知道或者应当知道权利被侵害时开始计算的。被侵权方
1,204 2022.04.17 -
01:21
工程索赔程序怎么走工程索赔的程序包括发出索赔意向通知、提交补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料、向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告等。工程索赔程序具体如下: 1、索赔事件发生后28天内,向监理工程师发出索赔意向通知; 2、发出索赔意向通知后的
708 2022.11.21 -
01:48
交通事故该怎样索赔因交通事故引起的索赔首先需要区分责任,一般通过交警部门出具的事故认定书进行责任的划分。 通常,因交通事故所产生的索赔可分为:人身伤害和财产损失。 关于人身伤害,受害人可索赔以下费用:医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必
1,221 2022.04.17