没有竣工日期的合同是不是无效的建筑装修
该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!
我也有类似问题!点击提问
合同在双方自愿协商基础上签订,约定了装修的标的等主要内容的,有效。对于日期约定不明的,可以通过协商,补充约定;协商不成的,可以要求对方随时履行。
建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是: 1、建筑工程的工程量增加; 2、发包人变更了工程设计; 3、发包人没有按合同约定提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约支付工程款; 5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当; 6、工程质量鉴定。
-
建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是怎样的
在建设工程施工过程中,工期的延误有很多原因。从实践来看,工期顺延的理由主要是下列情形: 1、工程量增加; 2、发包人变更设计; 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约支付工程款; 5、发包人指定的分包人
2020.01.15 139 -
建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么
在建设工程施工过程中,工期的延误有很多原因。从实践来看,工期顺延的理由主要是下列情形: 1、工程量增加; 2、发包人变更设计; 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约支付工程款; 5、发包人指定的分包人
2020.08.26 157 -
-
没有施工日期的装修合同有效吗
合同有效,至于未拟定施工时间你们可以补充约定,合同是你们双方的真实意思表示,不违反法律法规规定,双方协商一致即有效。
2022-08-09 15,340 -
没有施工日期的装修合同有效的吗?
签定装修合同即没有施工日期的装修合同,属于不完善的合同,双方可以协商签定补充协议或者协商解除合同。 根据中华人民共和国建设部110号令《住宅室内装饰装修管理办法》规定,装修人与装饰装修企业签定合同需要
2022-06-12 15,340 -
没有竣工日期的施工合同有效吗
施工合同没写日期有效。只要内容没有其他违反法律法规,经双方签字盖章的施工合同具有法律效力,合同工期可另行约定。合同的其他内容明确的,未约定日期的,双方可以达成补充协议,或根据相关条款、行业惯例等推算日
2022-06-24 15,340 -
房屋装修合同没填开工日期和竣工日期,签了字盖了章合同有效吗?
依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定,消费者与经营者发生消费者权益争议时,可以通过一卜列途径解决:与经营者协商解决,消费者请求消费者协会调解,向有关行政部门申诉,提请仲裁机构仲裁,向人
2022-10-16 15,340
-
00:53
无效建筑工程施工合同的条件无效的建筑工程施工合同,具有以下条件。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》的相关规定可知,在下列几种情形下订立的建设工程施工合同,均认定为无效合同:1、承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的;2
1,579 2022.04.15 -
00:57
建筑工程竣工验收程序是怎样的建设工程竣工验收的程序包括以下步骤:1,施工单位自检评定。单位工程完工后,施工单位对工程进行质量检查,确认符合设计文件及合同要求,填写《工程验收报告》;2,监理单位提交《工程质量评估报告》,勘察、设计单位提出《质量检查报告》;3,建设(监理
4,837 2022.04.15 -
00:51
无效建筑工程施工合同如何认定根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》的相关规定可知,在下列几种情形下订立的建设工程施工合同均认定为无效:第一,承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的。第二,没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施
1,328 2022.04.15