您的位置:法师兄 > 专业问答 > 确定建设工程竣工日期及工程款利息起算日的方法

确定建设工程竣工日期及工程款利息起算日的方法

2024-12-19 19:50

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

广西在线咨询顾问团

2024-12-19回复

专业分析:

根据最高人民法院相关司法解释的规定,一般按照下述方式来确定竣工日期: 1. 如果建设工程经过竣工验收并合格,那么竣工日期就是竣工验收合格之日。 2. 如果承包人已经提交了竣工验收报告,但发包人拖延验收,那么竣工日期就是承包人提交验收报告之日。 3. 如果建设工程未经竣工验收,但发包人擅自使用,那么竣工日期就是转移占有建设工程之日。 根据《民法典》第八百零七条规定,如果发包人未按照约定支付价款,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。如果发包人逾期不支付,除建设工程的性质不宜折价或拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。在这种情况下,建设工程的价款将优先受偿。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

丰培铭律师

天津东方律师事务所

按以下方式确定建设工程竣工日期: 1、如工程验收合格,以验收合格日为竣工日期; 2、承包人已提交验收报告而发包人拖延的,以承包人提交日为竣工日期; 3、未验收时,以发包人转移占有工程日为竣工日期。 工程款利息起算日为工程交付日,若未交付,则为提交结算文件日,若未交付未结算,则为当事人起诉日。

丰培铭律师

天津东方律师事务所

按照最高人民法院相关司法解释的规定,一般按照下述方式来确定竣工日期: 1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。 2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。 3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

律师普法更多>>
  • 建筑工程变更竣工日期的条件
    建筑工程变更竣工日期的条件

    1、工程量增加 施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。 2、发包人变更设计 若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工

    2020.09.14 171
  • 建设工程开工日期从什么时候起算的
    建设工程开工日期从什么时候起算的

    建设工程开工日期从开工通知载明的日期起算。开工日期是指承包人进场开始施工的日期,对于开工的时间,当事人有约定的,从其约定,当事人没有约定或者约定不明的,以承包人的机器、设备、人员进场施工的时间为准。

    2020.05.29 25
  • 建设工程竣工结算规定
    建设工程竣工结算规定

    建设工程结算亦称建设工程竣工结算是指建筑安装工程竣工后,施工企业向建设单位办理竣工工程价预结算的文件。 编制建设工程结算必须严格遵守国家和地区的有关规定,实事求是地按实际完成的工程量付款。

    2020.12.19 673
专业问答更多>>
  • 如何计算工程竣工日期和工程款利息

    按照最高人民法院相关司法解释的规定,一般按照下述方式来确定竣工日期: 1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。 2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报

    2022-11-23 15,340
  • 建设工程竣工合格后,以竣工验收的日期作为竣工日期吗

    最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(一)项规定:建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。《民法典》(2021年1月1日起实施)  第七百九十九

    2021-05-07 15,340
  • 工程质量有争议后如何确定建设工程竣工日期

    一、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; 二、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期; 三、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移

    2022-11-07 15,340
  • 建设工程款利息的起算日是什么时候

    按照最高人民法院相关司法解释的规定,一般按照下述方式来确定竣工日期: 1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。 2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报

    2022-05-28 15,340
法律短视频更多>>
  • 建设工程竣工验收有哪些步骤 00:52
    建设工程竣工验收有哪些步骤

    建设工程竣工验收的步骤并不复杂,主要包括了三个步骤,分别是自检,预检,正式的竣工验收。三个步骤要按照顺序进行,在每一个步骤之中如果发现了问题都要进行补救和调整。具体的来说,首先施工单位要自行组织有关人员进行检查验收,然后再进行预检。预检是由

    4,470 2022.04.15
  • 建设工程竣工验收要具备什么条件 00:53
    建设工程竣工验收要具备什么条件

    具体的来说,工程竣工验收需要具备的条件包括了以下5个方面:第一就是完成建设工程设计和合同约定的各项内容;第二就是有完整的技术档案和施工管理资料;第三就是质监站责令整改的问题已全部整改完成;第四就是有施工单位签署的工程保修书;第五是有勘察,设

    5,060 2022.04.15
  • 建筑工程竣工验收程序是怎样的 00:57
    建筑工程竣工验收程序是怎样的

    建设工程竣工验收的程序包括以下步骤:1,施工单位自检评定。单位工程完工后,施工单位对工程进行质量检查,确认符合设计文件及合同要求,填写《工程验收报告》;2,监理单位提交《工程质量评估报告》,勘察、设计单位提出《质量检查报告》;3,建设(监理

    4,840 2022.04.15
房产纠纷不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?