工程款拖欠涉及的纠纷类型
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
问题解答： 拖欠工程款属于民事纠纷。具体来说，它指的是在建设工程中，发包方未按照合同约定或结算报告支付工程款，导致承包方拖欠工程款，而承包方又拖欠分包商等一系列债务。 根据《中华人民共和国民法典》第八百零三条，如果发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 另外，《中华人民共和国民法典》第八百零四条也明确规定，如果发包人的原因导致工程中途停建、缓建，发包人应当采取措施弥补或减少损失，并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《中华人民共和国民法典》第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 《中华人民共和国民法典》第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
拖欠工程款，可以收集证据，及时到工程地或者被告所在地的人民诉讼解决，对工程款有争议的可以按照实际工作量同评估出工程造价数额。判决生效后申请强制执行。 到人民法院诉讼的步骤： 1、写起诉状，份数为被告人数＋1份。身份证复印件一份；被告如果是公司法人等单位，要提交营业执照复印件，公司法定代表人身份证明复印件，组织机构代码复印件个各一份； 2、到被告地人民法院立案，交纳诉讼费。被告如果是公司法人等单位，要提交营业执照复印件，公司法定代表人身份证明复印件，组织机构代码复印件。 3、证据材料复印件，份数为被告人数＋1份。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。 法律规定由人民法院执行的其他法律文书，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地人民法院执行。
根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，发包人对工程质量有异议，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，应当就有争议部分的竣工结算暂缓办理，双方可就有争议的工程委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行，其余部分的竣工结算依照约定办理。只要承包人切实履行了维修义务并做好证据保全工作，完全可以通过仲裁或诉讼争取权益。工程款纠纷的类型如下； 1、发包方拖欠工程款违约纠纷 2、关于违法分包问题引起的工程款纠纷 3、竣工结算报告争议引发的拖欠工程款纠纷 4、建筑材料品质之争引起的工程纠纷案例中拖欠工程款纠纷
-
什么是拖欠工程款纠纷拖欠工程款属于民事纠纷。拖欠工程款是指在建设工程中，发包方不按照合同约定或结算报告支付工程款，导致拖欠承包方工程款，而承包方又拖欠分包商等一系列债务。
2021.02.20 236 -
工程纠纷类型包含什么股权纠纷主要分为四类：股东出资纠纷、股权确认纠纷、股权转让纠纷、股东权利纠纷。 1．股东出资纠纷。股东出资纠纷是股东在公司设立过程或增资过程中，因履行向公司投入资本过程中所发生的纠纷。 2．股权确认纠纷。股权确认实质上就是股东资格的确认。在
2024.05.07 27 -
房屋租赁纠纷的类型及表现房屋租赁纠纷的类型： 一、损害赔偿纠纷，房地产租赁关系中的损害赔偿纠纷同其他法律关系中的损害赔偿一样，主要是由侵权行为引起的。 二、租金支付纠纷，这是最为常见的一种纠纷。 三、其他纠纷。
2020.09.19 121
-
什么类型的工程款纠纷？
工程款纠纷可以归为以下几种类型： 1. 发包方拖欠工程款违约纠纷：发包方未能按照合同约定支付工程款，导致承包方拖欠工程款。这种违约纠纷相对比较简单，主要原因在于发包方没有正当理由拖欠工程款或无力支付
2025-01-17 15,340 -
工程索赔涉及哪些类型？
工程索赔是指在工程承包合同履行过程中，当事人一方由于另一方未履行合同约定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。实际工作中，索赔具有双向性，建设单位和施工单位都可能提出索赔要求。但建设单位索赔
2025-01-07 15,340 -
空挂户口可能涉及的纠纷类型
空挂户口可能会带来以下后果： 1. 对于空挂方来说：一般只是在子女入学方面。有些地区规定，房产证与当事人的实际居住地必须“人户一致”才能在学区内就近入学，否则只能调剂入学。 2. 对于被空挂方来说
2024-12-18 15,340 -
债权转让纠纷涉及哪些类型？
虚假债权转让纠纷可以归纳为以下几种类型: 1. 在债务人已经偿还全部或部分债务的情况下,银行因自身失误未能核销已受清偿的债权,导致受让人发现并形成纠纷。 2. 在债务人已经将抵押物或扣押物用于抵债
2024-11-29 15,340
-
01:13
工程欠款纠纷的管辖工程欠款纠纷属于建设施工工程合同纠纷的一种，我国法律规定建设施工工程合同纠纷案件适用普通管辖的规定。根据案件性质的不同，法律对普通管辖范围作出了不同的规定。对于合同纠纷案件的管辖，法律规定了可以由被告所在地或者合同履行地法院管辖。即当事人即
1,954 2022.04.15 -
02:34
虚假债权转让纠纷的类型虚假债权转让纠纷的类型有以下六种： 第一，转让前已被清偿的债权。债权转让前债务人已经向银行全部或部分偿还，但由于银行自身的失误未能核销，从而导致将本已被清偿的债权被转让，当受让人发现后导致的纠纷。 第二，转让前已变成抵押物的纠纷。在债务人同
503 2022.05.13 -
01:02
工程款拖欠的后果有哪些工程款拖欠的后果有四点，分别是： 1、影响建筑企业的生存与发展。资本承包，占用了企业大量的流动资金，周转不灵，职工工资拖欠，设备维修出现问题，部分企业破产； 2、影响整个建筑市场不能正常运行； 3、给工程质量和安全留下了隐患；由于资金上的拮
918 2023.02.22
