您的位置:法师兄 > 专业问答 > 工程合同中工程延期的理由是什么?

工程合同中工程延期的理由是什么?

2022-12-15 08:35

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

山东在线咨询顾问团

2022-12-15回复

专业分析:

(1)如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化,对该部分工程价款不能协商一致,承包人可以要求按照定额审价; (2)如果是合同范围之外的工程,承包人需要保留发包人同意施工的凭证,然后结合其他签证据实结算; (3)如果因发包人的原因,造成在工程的关键线路上工期延误,承包人应及时收集并保管证据,包括使用照片、摄像等手段固定证据; (4)前述几种情况实际上都已进行索赔程序,承包人有一项工作必不可少,即在建设单位或建立单位签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”后面声明,承包人不同意或有异议,并将日期和时间签在建设单位或监理单位之后; (5)承包人可以申请审价单位进行审价,工程合同关于工程延期也可以在竣工结算时提出追加,如果仍然不能达成一致意见,可以通过司法鉴定解决。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

章法律师

广东律参律师事务所

工程合同中的工期纠纷是指双方当事人因对施工合同中的开工日期、竣工日期以及对工期顺延的情形的认定有出入而产生的相关纠纷,发生此类纠纷时,当事人可以先进行就相关事宜进行协商。

章法律师

广东律参律师事务所

工程延期由监理工程师审批。由于以下原因导致工程拖期,承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定,批准工程延期时间: 1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加; 2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等; 3、异常恶劣的气候条件。

律师普法更多>>
  • 工程合同中工期顺延规定有哪些
    工程合同中工期顺延规定有哪些

    工程合同工期顺延的情形有: 1、发包人未及时检查隐蔽工程; 2、发包人未按约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的; 3、工程质量鉴定; 4、发包人在变更设计造成承包人停工、援建、返工、改建或因发包人的要求而增加工程量; 5、因不可抗力

    2021.01.16 368
  • 工程合同期限工期顺延是否有效
    工程合同期限工期顺延是否有效

    工程合同工期顺延的情形有: 1、发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备; 2、发包人没有及时向承包人提供施工资金; 3、发包人突然变更施工计划。

    2021.04.20 107
  • 工程合同中的工期的问题
    工程合同中的工期的问题

    工程合同中的工期纠纷是发包人来抗辩承包人请求支付工程进度款或结算的一个主要理由就是承包人承担工期延误违约金。 解决方法: 1、通过仲裁的方式解决争议:采用仲裁方式解决争议,应当双方自愿,达成仲裁协议。 2、向有管辖权的人民法院起诉解决争议:

    2020.01.26 112
专业问答更多>>
  • 工程工期延期合同是什么

    增加项目就是工程变更嘛,工程变更必然引起工期变化,变更的内容需要变更通知,作为合同补充文件;或者就变更内容重新拟定合同和工期。 如果工程施工过程中遇到了地质条件变化、环境条件变化、自然因素重大变化,属

    2022-06-28 15,340
  • 工程延期合同范本是什么

    甲方: 乙方: 甲乙双方于年月日签订了一份金额为元,编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致,签订以下补充协议: 1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从

    2022-08-19 15,340
  • 合同外延期工程的定义是什么

    在工程项目建设过程中,由于社会条件、人为条件、自然条件和管理水平等因素的影响,发生了延长工期的事件并造成了工程竣工日期向后延迟的现象,被称为工程拖延。发生工程拖延的原因是多方面的,有建设单位的原因,有

    2022-08-20 15,340
  • 工程合同延期是怎么写的

    工程合同延期申请:补充协议协议编号:甲方:乙方:甲乙双方于年月日签订了一份金额为元,编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致,签订以下补充协议: 1、双方一致同意将原合同约定的乙方将

    2022-07-07 15,340
法律短视频更多>>
  • 工程合同审查的重点是什么 01:25
    工程合同审查的重点是什么

    工程合同特别要注意审查以下问题: 1、审查工程总价和款项支付条款之间的联系,也要注意是否有对工程款审计的条款。有些合同在工程概况条款中约定了合同总额,该数额是确定的,但在付款条款中又约定了经审计后再付款,显然,这样的合同条款是相互矛盾的,应

    1,267 2022.04.17
  • 建设工程竣工验收的程序是什么 00:55
    建设工程竣工验收的程序是什么

    建设工程竣工验收的程序主要包括了以下步骤:第1步就是由施工单位进行自检。施工单位应当在施工完成之后自行组织有关人员进行检查验收。如果发现问题,那么要及时进行整改。完成自检之后就由监理单位进行预验,也就是竣工预验收,监理单位在验收之后要向建设

    2,635 2022.04.15
  • 什么是工程项目管理 01:06
    什么是工程项目管理

    工程项目管理是工程项目管理企业按合同约定,协助业主与工程项目的总承包企业或勘察,设计,供货,施工等企业签订合同,并受业主委托监督合同的履行,对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。建筑工程监理应当依照法律,行政法规及有关的技术

    1,598 2022.05.27
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?