您的位置:法师兄 > 专业问答 > 挂靠在甲方下属项目经理服务合同范本

挂靠在甲方下属项目经理服务合同范本

2022-02-10 19:00

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

辽宁在线咨询顾问团

2022-02-10回复

专业分析:

_________法定地址:_________法定代表人:_________住所:_________身份证号码:_________电话:_________为了进一步深化企业改革,发挥甲方(管理方)的宏观调控职能,增强企业活力,提高企业的经济效益,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方下属建筑项目经理部事宜签订以下协议书:一、甲方同意乙方挂靠经营甲方下属项目经理部,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,所以甲方有责任对工程负责,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。三、挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工,如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工,一切经济损失以及建设方对上述问题追究甲方的一切责任均由乙方承担,需追究刑事责任的,也由乙方承担责任。四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质,向乙方提供工程报建所需要的有关资料,协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发,凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。五、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行全方位的管理和指导,乙方必须无条件接受甲方的管理。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令停工整顿。对不服从管理多次违规不改的视为蓄意损害甲方企业信誉,甲方有权无条件更换施工队伍,乙方不得有异议。六、乙方挂靠甲方下属项目经理部经营期间,对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工,依法办理所聘员工各种手续,所聘员工要三证齐全,特殊工程要持证上岗,要将所聘员工的有效证据及资料复印件报送甲方一份备查。交工资料要交一份给甲方工程部备案。七、为规范施工现场的管理,乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员,即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工,施工现场要配足持证上岗的管理人员。八、施工质量指标奖罚办法:乙方挂靠期间每年必须实现优良工程一项(如当年无交工工程的不计),每增加一个优良工程按建筑面积由甲方给予奖励:_________平方米以下的奖励_________元,_________平方米以上_________平方米以下的优良工程项目奖励_________元,_________平方米以上的优良工程奖励_________元。如当年有交工程项目但未有优良工程则按交工项目建筑面积计算实行_________平方米以下的工程增加_________元挂靠费用,_________平方米以上_________平方米以下的增加_________元,_________平方米以上的增加_________元。如出现交工项目第一次交工验收时不合格则给予乙方罚款_________元。以上费用均不包含在挂靠费用之内。九、挂靠期间暂定为_________年,即_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,挂靠期有效期满后如乙方仍有在建工程项目未完工的仍按原有的规定收取5%工程管理费。挂靠前乙方原有的在建工程或停工缓建工程或其他工程结算余款仍按原收费标准交缴工程管理费。十、挂靠管理费用为每年_________元。交费办法:每年分两次交缴挂靠管理费,当年_________月_________日至次年_________月_________日为一年度,当年_________月_________日前一次性交清第一年_________%的挂靠管理费,次年_________月_________日前一次性交清第一年度的剩余_________%挂靠管理费,以后每年挂靠管理费按此办法交缴,逾期交缴视为乙方违约,按拖欠款和拖欠时间每日计罚_________%滞纳金。十一、本挂靠协议生效前,乙方必须向甲方缴纳_________元保证金,如挂靠期间乙方发生任何违法违规或违反本挂靠协议的行为,或者发现乙方有其他有损甲方信誉的行为给甲方造成企业名誉损失或经济损失时,乙方除承担一切经济与法律责任外,甲方有权罚没上述风险保证金,乙方不得有异议。如挂靠期内乙方无违约行为,将风险保证金退还乙方。风险保证金不计利息。十二、挂靠期间乙方按工程进度收取的建设方的工程进度款必须转入甲方帐户,待扣除税金后其余工程款转给乙方。其他工程备料款或建设方不按工程进度支付的工程款,甲方为避免乙方将工程款项挪作他用,乙方同意甲方在保证工程正常施工需要的前提下分期支付。十三、本协议双方签名盖章乙方交齐风险保证金后生效。挂靠期满,双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。十四、本协议一式四份,双方各执两份。十五、本协议未尽事宜双方另行协商解决。_________乙方(签字):_________代表(签字):__________________年____月____日_________年____月____日

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

李鹏律师

天津君申律师事务所

甲方在挂靠合同中需要注意的事项如下:甲方经乙方书面认可,不得将乙方资格证书用于其他企业,否则视为违约;如需乙方到位,甲方应提前通知乙方;甲方保证乙方的个人信息秘密;甲方承诺将乙方资格证书仅用于企业资质升级或资质年检。

章法律师

广东律参律师事务所

挂靠项目经理可以构成挪用资金罪,挂靠的项目经理属于刑法规定的职务侵占罪、挪用资金罪的犯罪主体。

律师普法更多>>
  • 挂靠项目经理可以构成挪用资金罪吗
    挂靠项目经理可以构成挪用资金罪吗

    挂靠项目经理可以构成挪用资金罪。本罪的主体为特殊主体,即公司、企业或者其他单位的工作人员。犯此罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。

    2020.02.06 131
  • 项目经理挂靠金能够作为侵权行为吗
    项目经理挂靠金能够作为侵权行为吗

    挂靠项目的经理能够构成挪用资金罪。本罪的主体为特殊主体,即公司、企业或者其他单位的工作人员。犯此罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。

    2020.10.04 97
  • 挂靠项目协议的内容
    挂靠项目协议的内容

    挂靠对内涉及挂靠人与被挂靠人的权利义务关系,对外涉及与上游发包单位的施工合同关系以及与下游材料商、农民工等第三方形成的买卖、劳动用工等其他法律关系。因为挂靠工程项目的实际施工人是挂靠人,对挂靠施工经营纠纷中的对外民事责任,原则上都是由挂靠人

    2020.02.23 145
专业问答更多>>
  • 挂靠合同范本

    范文如下:挂靠双方(甲乙)基本信息。第一条合同目的:经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。第二条甲方的基本权利和义务。第三条乙方的基本权利和

    2022-03-30 15,340
  • 劳务挂靠公司合同范本

    一些企业因不愿意背负沉重的人员编制数据,就会委托第三方的劳务公司对自己使用的员工进行人事托管,并为此支付一定的费用。人员的劳动合同和第三方签定,工资由第三方支付,保险由第三方支付,而自己的公司和第三方

    2022-08-10 15,340
  • 项目经理挂靠判多少年

    部分证件的管理规定明确指出禁止出租、出借或以其他形式非法转让证书,证件挂靠一经查出,有关部门会对其予以处罚。 “挂靠证书的行为,从企业来说,不具备资质和人员,最起码违背诚信的原则,一经发现将会对企业的

    2022-08-13 15,340
  • 挂靠合同的范本

    甲方:______________ 乙方:_____________ 经甲乙双方友好协商,现就报检员资格证挂靠事宜协议如下: 一、乙方同意将其报检员资格证挂靠到甲方供甲方办理代理报检单位申请注册、开展

    2022-05-16 15,340
法律短视频更多>>
  • 挂靠合同合法吗 01:13
    挂靠合同合法吗

    一般情况下,挂靠合同不合法。 通常,挂靠是指企业挂靠经营,就建筑业来说,是指一个施工企业同意他人在一定的时间内,采用自己企业的名义对外承接工程的行为。 在建筑这个行业,挂靠行为的法律风险是很大的。按照我国当前实施的法律规定,无资质的实际施工

    3,120 2022.04.15
  • 挂靠合同纠纷解决方式有哪些 01:06
    挂靠合同纠纷解决方式有哪些

    要解决挂靠者和被挂靠者之间的纠纷,以发包人和承包人纠纷的解决为基础。因此,当承包人与发包人因为工程款产生纠纷时,可以根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定,请求法院的判决。建设工程施工合同无效,但建

    535 2022.04.25
  • 挂靠建筑工程合同纠纷如何处理 01:01
    挂靠建筑工程合同纠纷如何处理

    建设工程合同涉及金额通常较高,在遇到建筑工程合同纠纷的时候应该用合法的手段来讨回自己的权益。建筑工程合同纠纷发生的原因有很多,例如资质挂靠现象突出,非法转包现象突出,资金管理漏洞突出等。由于建设工程施工合同产生的纠纷,可以通过民事调解的方式

    1,425 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?