您的位置:法师兄 > 专业问答 > 工程施工合同违约责任具体有哪些

工程施工合同违约责任具体有哪些

2023-09-03 20:19

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

安徽在线咨询顾问团

2023-09-03回复

专业分析:

1、承包人的责任 (1)工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金; (2)工程交付时间不符合规定,按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。 2、发包人的责任 (1)超过合同规定日期验收,按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。 (2)不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。 (3)工程未经验收,发包人提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包人承担责任。 (4)未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包人因此发生的实际损失。 (5)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿承包人由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料的构件积压的实际损失。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

丰培铭律师

天津东方律师事务所

1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。 2、工程交付时间不符合规定,按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。 3、超过合同规定日期验收,按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。 4、工程未经验收,发包人提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包人承担责任。

唐晓峰律师

云南唐律律师事务所

施工合同违约责任如下:违约导致侵犯合同债权,必须承担违约责任,违约责任以合同债务为前提,具有惩罚和补偿的双重属性。以严格责任作为承担违约责任的责任原则,无论违约是否主观过错,都应承担违约责任,等法律法规可以继续履行违约责任,停止违约,赔偿损失,支付违约金,执行定金罚款等补救措施。

律师普法更多>>
  • 施工合同承包人违约责任有哪些
    施工合同承包人违约责任有哪些

    施工合同承包人违约责任有:承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同,应当承担违约责任;未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作,已造成或预期造成工期延误,应当承担违约责任;私自将合同的全部或部分权利转让给其他人,将合同的全部

    2021.02.13 168
  • 施工合同违约责任
    施工合同违约责任

    1、承包人的责任: (一)工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金二)工程交付时间不符合规定,按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。 2、发包人的责任: (一)超过合同规定日期验收,按合

    2021.03.29 146
  • 工程合同发包违约有哪些责任
    工程合同发包违约有哪些责任

    发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、

    2021.04.28 134
专业问答更多>>
  • 工程施工合同违约责任到底有哪些

    在建设工程施工承包合同中,发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。

    2023-06-01 15,340
  • 施工合同违约责任有哪些

    施工合同归责原则为严格责任,只要一方有违约行为,不论是否存在主观过失或故意,都应承担民事责任。具体有如下几种: (一)发包人未及时拨付进度款时:(1)承包人应按书面催告发包人,发包人在催告函的合理期限

    2022-03-21 15,340
  • 工程施工合同违约责任

    但是,违约责任可由当事人约定,并不是说当事人未约定违约责任的,不发生违约责任。当事人一方违约应承担违约责任,这是法律赋予合同的效力,即使当事人未在合同规定违约责任,违约方也须依法律的直接规定承担违约责

    2023-06-07 15,340
  • 建设施工合同违约责任有哪些违约责任?

    在建设工程施工承包合同中,发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。

    2022-06-30 15,340
法律短视频更多>>
  • 建筑工程施工合同主体有哪些 00:55
    建筑工程施工合同主体有哪些

    建筑工程施工合同的合同主体是发包方和承包方。根据我国法律规定,建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,发包人即建设单位,承包人即施工人,施工合同的双方当事人是平等的民事主体。施工合同的内容一般包

    2,488 2022.05.18
  • 合同法的违约责任有哪些 01:01
    合同法的违约责任有哪些

    关于合同的法律违约责任有:继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。若对方的违约行为,导致合同目的不能实现的,无过错方可以要求解除合同,并且可以同时请求对方承担赔偿损失的违约责任,以保障自己的损失得到最大程度的赔偿;但是解除合同与继续履行,这两

    531 2022.04.25
  • 购房合同违约责任有哪些 00:52
    购房合同违约责任有哪些

    购房合同违约责任为: 1、继续履行,法院或仲裁机关出具判决书或裁决书,强制在指定期限内履行合同债务; 2、赔偿损失,因违约行为造成财产损失时作经济赔偿; 3、支付违约金,不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱。 出卖人订立商品房买卖

    466 2022.08.30
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?